建设工程施工合同纠纷 （2015）济民五初字第40号

原被告签订的建设工程施工合同系当事人真实意思表示，内容符合法律规定，合法有效，双方均应遵照履行。合同签订后，原告依约进行施工建设，被告不能履行合同约定的支付工程款之义务，经原告催告被告仍不能支付工程款，合同目的不能实现，故原告请求解除合同的主张应当成立，本院应予支持。原告停工后，与被告就其已完工部分的工程造价及损失进行结算，原告请求按双方结算的土建部分18241213元、签证部分1883025.94元、安装部分794476.25元，共计20918715.19元，由被告支付工程款，本院应予支持。对于欠付工程款利息计付标准没有约定，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率确定，具体工程价款利息的起算时间可从原告向本院主张权利时即2015年3月23日起计付至本判决生效之日止。关于原告诉请的停工损失数额5240932.04元，被告亦无异议，本院予以采信。关于原告请求工程款的优先受偿权问题，根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。但依法应当在建设工程竣工或建设工程合同约定的竣工之日起六个月行使该项权利。本案中工程未实际竣工，故本案优先受偿权

原被告签订的建设工程施工合同系当事人真实意思表示，内容符合法律规定，合法有效，双方均应遵照履行。合同签订后，原告依约进行施工建设，被告不能履行合同约定的支付工程款之义务，经原告催告被告仍不能支付工程款，合同目的不能实现，故原告请求解除合同的主张应当成立，本院应予支持。原告停工后，与被告就其已完工部分的工程造价及损失进行结算，原告请求按双方结算的土建部分18241213元、签证部分1883025.94元、安装部分794476.25元，共计20918715.19元，由被告支付工程款，本院应予支持。对于欠付工程款利息计付标准没有约定，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率确定，具体工程价款利息的起算

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）济民五初字第40号原告济南建工总承包集团有限公司，住所地济南市。法定代表人张晓萌，董事长。委托代理人张立忠，男，1979年12月29日出生，汉族，该公司职员，住济南市。委托代理人李爱军，山东鹏飞律师事务所律师。被告济南绣阳房地产开发有限公司，住所地章丘市。法定代表人牛玉良，总经理。委托代理人李翰荣，女，1958年10月17日出生，汉族，该公司经……