买卖合同纠纷 （2014）乌中商终字第33号

原、被告双方所签上述《设备买卖合同》及各技术协议、补充协议等系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方应按合同约定履行各自义务。关于被告提出的原告逾期交货问题。双方2011年5月19日所签《技术协议》第4.3条供货周期约定：于2011年9月16日前全部货到现场，或根据土建进度双方协商。综合双方所签合同及各技术协议、补充协议的时间顺序、内容结合其后的履行情况，可以看出供货过程中，双方在不断地协商和更改协议。2013年6月3日，原、被告在2011年5月19日签订了合同编号为WHZB201104008的《设备买卖合同》的基础上，又签订了《乌化高铝材料补充协议》，增补了部分耐火材料，该补充协议未涉及内容，遵照原合同执行。其中包括交货时间还是沿用2011年5月19日所签《技术协议》第4.3条供货周期约定：于2011年9月16日前全部货到现场，或根据土建进度双方协商。在此之前被告从未提出过原告违约，所以应认定为供货时间是根据土建进度双方协商，而不应认为供货时间固定为2011年9月16日。故被告提出原告逾期交货的反驳主张该院不予采信。原告在上述合同及各技术协议、补充协议的履行过程中，已完全履行了自身应

原、被告双方所签上述《设备买卖合同》及各技术协议、补充协议等系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方应按合同约定履行各自义务。关于被告提出的原告逾期交货问题。双方2011年5月19日所签《技术协议》第4.3条供货周期约定：于2011年9月16日前全部货到现场，或根据土建进度双方协商。综合双方所签合同及各技术协议、补充协议的时间顺序、内容结合其后的履行情况，可以看出供货过程中，双方在不断地协商和更改协议。2013年6月3日，原、被告在2011年5月19日签订了合同编号为WHZB201104008的《设备买卖合同》的基础上，又签订了《乌化高铝材料补充协议》，增补了部分耐火材料，该补充协议未涉及内容

内蒙古自治区乌海市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）乌中商终字第33号上诉人（原审被告）乌海中联化工有限公司，住所地内蒙古自治区乌海市海南区。法定代表人曹稳，该公司执行董事。委托代理人张亮亮，男，汉族，1986年7月17日生，该公司法务员，住该公司宿舍。委托代理人仲丽华，女，汉族，1987年10月21日生，该公司贸易部职员，住该公司宿舍。被上诉人（原审原告）郑州科威耐火材料有限公司，住所地……