建设工程施工合同纠纷 (2019)黔0321民初2199号
裁判要旨
枫香镇政府应支付给翔宇公司项目工程工程款共计11660350.12元,已支付工程款10674780.98元,已退还给了翔宇公司工程保证金98万元,共计尚欠工程款985569.14元,翔宇公司已向枫香镇政府提交了480万元的建筑业统一发票的事实清楚,证据确实充分,本院予以确认。 翔宇公司请求由枫香镇政府支付工程款3495567.84元,根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条关于“当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬”的规定,结合本案实际,枫香镇政府应支付给翔宇公司工程款985569.14元。 本案争议的焦点是:1、枫香镇政府是否逾期支付工程款,是否应当支付逾期付款利息;2、翔宇公司是否迟延竣工交付房屋,是否应当支付违约金并赔偿损失。 关于枫香镇政府是否逾期支付工程款问题。 因本案所涉三个工程系一个项目整体,相互交叉、相互关联,三个合同均约定了工程款在工程竣工验收、审计审定后支付,《工程结算审计报告》均载明整个项目工程于2016年12月30日前竣工验收合格,2017年8月11日审计审定完毕,枫香镇政府按约应全额支付给翔宇公司工程款。 由于翔宇公司差欠农民工工资,
摘要
重庆市翔宇建筑工程(集团)有限公司与遵义市播州区枫香镇人民政府建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
贵州省遵义市播州区人民法院民 事 判 决 书(2019)黔0321民初2199号原告(反诉被告):重庆市翔宇建筑工程(集团)有限公司。 住所:重庆市大足区棠香街道办事处五星大道266号附13号。 统一社会信用代码:9150022520384289XJ。 法定代表人:刘毅,董事长。 委托诉讼代理人:陈勇,公司员工。 委托诉讼代理人:刘桂义,贵州平越律师事务所律师。 被告(反诉原告):遵义市播州区枫香……