建设工程施工合同纠纷 （2013）唐民三终字第355号

宏达公司及其分公司与吕树章签订的《建设工程施工合同》及《协议书》等均是双方真实意思表示，合法有效。吕杨、杨秀兰系吕树章法定继承人，吕树章的民事权利应由吕杨、杨秀兰继承享有。本案中，双方于2010年5月31日签订的《协议书》约定工程完工日期为2010年9月19日，但宏达公司及其分公司却在2011年5月份将“河北省建设工程竣工验收备案证明书”和建设局出具的“不拖欠工程款证明”交付给杨秀兰、吕杨，宏达公司及其分公司未按协议约定按期完工，其应承担逾期完工的违约责任。双方签订的《建设工程施工合同》及2010年5月31日签订的《协议书》约定承包人在约定工期内未能完成或超期完成每超一天按工程总造价（1612900元）千分之五扣除工程款，即8064.5元／日，以此标准计算，违约金过高。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少，因此，宏达公司及其分公司辩称双方约定的违约金过高依法应予降低的抗辩意见，予以采纳。根据双方合同履行情况及预期利益等综合因素，依据合同法及其司法解释相关规定，确定宏达公司及其分公司向杨秀兰、吕杨支付违约金483870元。杨秀兰、吕杨其他诉请，理据不足，本

宏达公司及其分公司与吕树章签订的《建设工程施工合同》及《协议书》等均是双方真实意思表示，合法有效。吕杨、杨秀兰系吕树章法定继承人，吕树章的民事权利应由吕杨、杨秀兰继承享有。本案中，双方于2010年5月31日签订的《协议书》约定工程完工日期为2010年9月19日，但宏达公司及其分公司却在2011年5月份将“河北省建设工程竣工验收备案证明书”和建设局出具的“不拖欠工程款证明”交付给杨秀兰、吕杨，宏达公司及其分公司未按协议约定按期完工，其应承担逾期完工的违约责任。双方签订的《建设工程施工合同》及2010年5月31日签订的《协议书》约定承包人在约定工期内未能完成或超期完成每超一天按工程总造价（1612

河北省唐山市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）唐民三终字第355号上诉人（原审被告）河北省乐亭县宏达建筑安装工程有限公司。法定代表人董助文，董事长。委托代理人王新锋，河北中宜律师事务所律师。被上诉人（原审原告）吕杨，男，汉族，1974年12月1日出生。被上诉人（原审原告）杨秀兰，女，汉族，1960年7月19日出生。二被上诉人委托代理人王素满，河北唯实律师事务所律师。二被上诉人委托代理人肖永……