建设工程合同纠纷 （2015）徐民终字第1704号

被上诉人提供的1#14#楼停工损失索赔清单上虽然有李寨中学和建设指挥部的盖章，同时有乙方李兴奖和监理李新勇、陈广明等的签字，但是在该份索赔清单上李寨中学校长张业永书写“完善手续后，以审计结果为准”，建设指挥部袁永签字书写“06年8月-12月，以审计结果为准”，说明学校虽认可有停工损失的存在，但是并不认可具体数额，原审法院以此确定损失数额，依据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销江苏省丰县人民法院（2013）丰民初字1758号民事判决；二、发回江苏省丰县人民法院重审。审　判　长　　单雪晴代理审判员　　李　琳代理审判员　　吴　丹二〇一五年五月二十二日书　记　员　　侯梦池 来源：百度

被上诉人提供的1#14#楼停工损失索赔清单上虽然有李寨中学和建设指挥部的盖章，同时有乙方李兴奖和监理李新勇、陈广明等的签字，但是在该份索赔清单上李寨中学校长张业永书写“完善手续后，以审计结果为准”，建设指挥部袁永签字书写“06年8月-12月，以审计结果为准”，说明学校虽认可有停工损失的存在，但是并不认可具体数额，原审法院以此确定损失数额，依据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销江苏省丰县人民法院（2013）丰民初字1758号民事判决；二、发回江苏省丰县人民法院重审。审　判　长　　单雪晴代理审判员　　李　琳代理审判员　　吴　丹二〇一五年五月

江苏省徐州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2015）徐民终字第1704号上诉人（原审被告）丰县大沙河镇李寨初级中学，住所地徐州市丰县大沙河镇李寨。法定代表人张业永，该校校长。委托代理人王国平，徐州市经济法学研究会副主任。被上诉人（原审原告）王建华，工人。委托代理人刘飞，江苏非圆律师事务所律师。原审第三人李兴奖，个体工商户。委托代理人杨建江，江苏非圆律师事务所律师。上诉人丰县大沙河镇李寨初级中学（……