建设工程施工合同纠纷 （2019）豫03民终4629号

五建公司与河南省洛阳正骨医院科技股份有限公司签订的《建设工程施工合同》为当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，为有效合同。根据前述的《合并公告》，该合同依法对五建公司、洛正公司双方产生法律约束力。五建公司请求解除合同虽然符合合同约定，但基于洛正公司正在引进第三方资金想方设法做尽早复工工作，一审法院从维护稳定、减少当事人诉累等角度考虑，对该请求不予支持。关于五建公司请求洛正公司支付合理利润损失，虽然合同中有相应约定，但由于缺乏相应计价标准或办法，五建公司也无相应证据证明，对此一审法院亦难以支持。因为洛正公司未在合同约定的期限内支付相应工程进度款，存在违约行为，所以对于五建公司请求洛正公司支付合同内（不含签证价款）拖欠的工程款，在除去洛正公司垫付的电费后，计算所得为5076926.60元（32883049.39元-27713449.46元-92673.33元），证据充分，一审法院应当予以支持。关于五建公司请求洛正公司还应支付拖欠工程款的逾期利息，根据《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，洛正公司应当以5076926.60为基数按中国人民银行同期贷款

五建公司与河南省洛阳正骨医院科技股份有限公司签订的《建设工程施工合同》为当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，为有效合同。根据前述的《合并公告》，该合同依法对五建公司、洛正公司双方产生法律约束力。五建公司请求解除合同虽然符合合同约定，但基于洛正公司正在引进第三方资金想方设法做尽早复工工作，一审法院从维护稳定、减少当事人诉累等角度考虑，对该请求不予支持。关于五建公司请求洛正公司支付合理利润损失，虽然合同中有相应约定，但由于缺乏相应计价标准或办法，五建公司也无相应证据证明，对此一审法院亦难以支持。因为洛正公司未在合同约定的期限内支付相应工程进度款，存在违约行为，所以对于五建公司请求洛正公司支付

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫03民终4629号上诉人（原审被告）：河南省洛正药业有限责任公司，住所地河南省洛阳市洛龙区白马寺车站路北1号。法定代表人：丁震，该公司总经理。委托诉讼代理人：曹玉民，男，该公司员工。委托诉讼代理人：金力军，河南南云律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南五建建设集团有限公司，住所地河南省郑州市中原区建设西路100号。法定代表人：陈保国，该公……