计算机软件开发合同纠纷 （2020）渝01民初20号

本案争议焦点为：案涉《系统应用软件合同》应否解除及被告的民事法律责任问题。现评析如下：本院认为，《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款规定，当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。根据案涉《系统应用软件合同》约定，向原告如期交付HDCRE软件系统系被告的主要合同义务，在原告根据被告要求提供了相应的实施必备条件，若被告因自身原因未如期向原告交付前述HDCRE软件系统逾期14天的，则原告可以解除合同，同时，被告需返还原告已支付的费用并承担合同金额的5%的违约金。案涉《重庆天和里项目上线完成确认单》显示，尽管被告开发的前述HDCRE软件系统已经原告确认完成上线，但系统上线功能列表中“客流数据录入”显示为“待数据对接”，即其前述HDCRE软件系统所涉客流数据对接功能并未实现。之后，双方就此问题达成《备忘录》。根据该备忘录所载，“原告负责2018年8月5日前协调供应商对接提供系统所需客流数据接口；被告负责方式1：提供海鼎标准接口供第三方对接。方式2：英飞拓（infinova）提供数据接口进行对接。通过其中一种方式获取客流数据并报表呈现每日客流数据情况；完成

本案争议焦点为：案涉《系统应用软件合同》应否解除及被告的民事法律责任问题。现评析如下：本院认为，《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款规定，当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。根据案涉《系统应用软件合同》约定，向原告如期交付HDCRE软件系统系被告的主要合同义务，在原告根据被告要求提供了相应的实施必备条件，若被告因自身原因未如期向原告交付前述HDCRE软件系统逾期14天的，则原告可以解除合同，同时，被告需返还原告已支付的费用并承担合同金额的5%的违约金。案涉《重庆天和里项目上线完成确认单》显示，尽管被告开发的前述HDCRE软件系统已经原告确认完成上线

重庆市第一中级人民法院民事判决书 (2020)渝01民初20号 原告：重庆天和里商业经营管理有限公司，住所地重庆市江北区建新北路一支路6号16-4，统一社会信用代码91500105MA5U4LYE3U。法定代表人：杨伟新，总经理。委托诉讼代理人：周炜，重庆百君律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵旸凯，重庆百君律师事务所律师。被告：上海海鼎信息工程股份有限公司，住所地上海市闵行区联航路1588号1幢，……