建设工程施工合同纠纷 （2019）冀05民终1524号

原被告签订《建设工程施工合同》双方均予以认可，该合同合法有效，本院依法予以确认。根据合同的相对性原则，工程完工后理应由被告向原告支付欠付的工程款，被告辩称应追加河北恒标生物科技有限公司为本案被告并由其向原告支付剩余工程款的主张本院依法不予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；第十四条第三项规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中原告未能提供涉案工程的竣工验收资料，但被告承认建设单位已经使用，视为该工程已经竣工，竣工日期本院推定为立案之日即2018年10月16日。河北金石工程造价咨询有限公司提供的污水处理池变更部分的建设工程造价结算审核验证定案表、建设项目审核汇总表，以及原告提交的施工现场工程签证单、工程洽商记录等证据之间相互印证，证实变更部分的造价为143,513元。原告竣工决算后工程款总数额为原被告签订的《建设工程施工合同》确定的128万元，加上变更部分的143,513元，共计为1,423,513元，

原被告签订《建设工程施工合同》双方均予以认可，该合同合法有效，本院依法予以确认。根据合同的相对性原则，工程完工后理应由被告向原告支付欠付的工程款，被告辩称应追加河北恒标生物科技有限公司为本案被告并由其向原告支付剩余工程款的主张本院依法不予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；第十四条第三项规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中原告未能提供涉案工程的竣工验收资料，但被告承认建设单位已经使用，视为该工程已经竣工，

河北省邢台市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀05民终1524号 上诉人（原审被告）：河北自然盛世环境工程有限公司，住所地河北省石家庄市谈南路63号睿和中心1203室。 法定代表人：赵文勇，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘韶强，河北谦实律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：河北泽雅舒建筑装饰工程有限公司，住所地石家庄市桥西区槐安东路28号仁和嘉园1-1-604。 法定代表人：郭智……