建设工程合同纠纷 （2019）豫11民终2579号

双方签订的《建设工程施工合同》是双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，本着协商一致的基础上签订的，是双方真实意思表示，法院予以确认。合同签订后，双方应当按照合同全面、谨慎行使权利、履行义务。根据《建设工程施工合同》约定，工程师收到施工方报告后7天内未进行计量，从第8天起，施工方报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。在确认计量结果后14天内，建设方应向施工方支付工程款（进度款），建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，施工方可停止施工，由建设方承担违约责任。因建设方原因造成工程工期延误、工期顺延。因其它因素（施工方原因除外）影响施工或增加施工难度，建设方应按实际增加价款给予追加。本案中，颍淮公司主张在2018年5月1日前工程施工已经达到第一次付款时机，并于2018年5月1日以建设单位未按合同约定拨付工程款为由申请104#综合楼、105#开闭所、106#消防水池停工并由监理方河南兴建建设管理有限公司停工申请及停工报告，但是未提供相应证据证明其向工程师递交工程量计量报告，直至2018年5月11日颍淮公司才递交了第一次工程款

双方签订的《建设工程施工合同》是双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，本着协商一致的基础上签订的，是双方真实意思表示，法院予以确认。合同签订后，双方应当按照合同全面、谨慎行使权利、履行义务。根据《建设工程施工合同》约定，工程师收到施工方报告后7天内未进行计量，从第8天起，施工方报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。在确认计量结果后14天内，建设方应向施工方支付工程款（进度款），建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，施工方可停止施工，由建设方承担违约责任。因建设方原因造成工程工期延误、工期顺延。因其它因素（施工方原因除外）影

河南省漯河市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）豫11民终2579号 上诉人（原审被告）：河南华源光电科技有限公司，住所地：漯河经济技术开发区湘江东路与中山路交叉口创业大厦**。 法定代表人：李朋，该公司董事长。 委托诉讼代理人：郭健，河北当当律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴正刚，河北当当律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：河南颍淮建工有限公司，住，住所地：河南省林州市原康镇政府……