买卖合同纠纷 (2018)川0108民初3764号

案号
(2018)川0108民初3764号
法院
成都市成华区人民法院
案由
买卖合同纠纷
年份
2019
地域
成都市
裁判日期
2019-02-19

裁判要旨

被告白沙建安公司与都市木歌家具公司签订《建设工程承包合同》,依据该合同,白沙建安公司承建了都市木歌家具公司开发的三台县刘营镇“家具产业园工程”,后白沙建安公司以内部承包方式将项目转包给唐永洪,唐永洪系项目实际施工人,唐永洪为完成工程向原告订购活动板房,唐永洪以白沙建安公司名义与原告签订了《销售合同》,原告按约定将安装活动板房的材料运至现场,并安装了两栋,因白沙建安公司与都市木歌家具公司终止合同,唐永洪通知原告停工,原告因此产生损失。 对《销售合同》中买方主体,本院审查认为,被告白沙建安公司将案涉项目转包给唐永洪,唐永洪虽以白沙建安公司名义与原告签订《销售合同》,但因唐永洪与原告签订合同时加盖的印章与原告实际使用印章不符,且原告未证明成都市白沙建筑安装工程有限公司在其他地方使用过该枚印章,原告也未能证明唐永洪与原告签订合同取得了白沙建安公司的授权,结合白沙建安公司将案涉项目转包给唐永洪,项目实际盈亏由唐永洪自负的事实,本院确认唐永洪以白沙建安公司名义与原告签订的《销售合同》对成都市白沙建筑安装工程有限公司不具有约束力,该合同系唐永洪个人行为,应由唐永洪自行承担责任。 原告为履行合同将安装

摘要

四川鑫欣诚钢结构工程有限公司与成都市白沙建筑安装工程有限公司、唐永洪买卖合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

成都市成华区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川0108民初3764号 原告:四川鑫欣诚钢结构工程有限公司,住成都市成华区。 法定代表人:余涛,职务执行董事。 委托诉讼代理人:罗思宇,四川霖澳律师事务所律师,特别授权。 被告:成都市白沙建筑安装工程有限公司,住成都市天府新区。 法定代表人:刘森林。 委托诉讼代理人:王勇,四川广都律师事务所律师,一般授权。 被告:唐永洪,男,19……