建设工程施工合同纠纷 （2017）闽01民终3502号

力变公司系经工商行政管理部门核准成立的具有非开挖管道技术应用服务及管道工程施工经营资格的企业，其与昌鑫公司之间签订的《包工包料工程劳务合同》，是在平等、自愿、协商一致的基础上达成的，系适格主体双方当事人的真实意思表示，上述约定内容中除逾期付款按日千分之三支付违约金过高外，其他内容没有违反法律或行政法规的禁止性规定，应认定有效。力变公司已完成其承包的拉管工程施工，履行了施工方的合同义务，且涉案工程款项业经双方当事人结算对帐确认，昌鑫公司对力变公司所诉未付工程款金额也没有异议，本院予以认定。涉案工程承包合同中虽约定剩余的20%工程款在拉管工程闭水试验后支付，但同时约定若甲方在2016年10月30日前还未进行拉管工程闭水试验，应向乙方付清剩余所有款项。由此可见，闭水试验的责任不在力变公司。而根据昌鑫公司在本案庭审中的陈述，其在力变公司提供管材拉管施工前已进行了检查，目前没有发现存在施工质量问题，建设单位尚未进行管道闭水试验，是因其总承包施工的相关作业管线资料未齐全（涉案的拉管工程只是昌鑫公司总承包工程中的一部分）；况且，如需等待拉管工程闭水试验，发包方事前与承包方办理工程结算确认欠款，亦不符

力变公司系经工商行政管理部门核准成立的具有非开挖管道技术应用服务及管道工程施工经营资格的企业，其与昌鑫公司之间签订的《包工包料工程劳务合同》，是在平等、自愿、协商一致的基础上达成的，系适格主体双方当事人的真实意思表示，上述约定内容中除逾期付款按日千分之三支付违约金过高外，其他内容没有违反法律或行政法规的禁止性规定，应认定有效。力变公司已完成其承包的拉管工程施工，履行了施工方的合同义务，且涉案工程款项业经双方当事人结算对帐确认，昌鑫公司对力变公司所诉未付工程款金额也没有异议，本院予以认定。涉案工程承包合同中虽约定剩余的20%工程款在拉管工程闭水试验后支付，但同时约定若甲方在2016年10月30日

福建省福州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)闽01民终3502号上诉人（原审被告）：福建昌鑫建设工程有限公司，住所地福州市晋安区华林路香槟支路13号1幢，统一社会信用代码91350100731888701L。法定代表人：郑春，总经理。上诉人（原审被告）：林文斌，男，1984年12月12日出生，汉族，住所地平潭县，两上诉人的共同委托诉讼代理人：郑觉华，北京市盈科（福州）律师事务所律师。被上……