装饰装修合同纠纷 （2015）宁民终字第2107号

八斗才公司与周宏斌签订的《南京市建筑装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，合法、有效，双方均应遵照执行。本案中八斗才公司承包南京超群精品酒店装修工程，双方约定了付款时间，八斗才公司虽未提供经周宏斌确认的材料进场证据，但其于2013年11月9日实际施工，说明材料已经进场，周宏斌未按约于合同签订（轻质砖、水泥、黄沙到场）后2日支付八斗才公司工程款390000元，直至2013年12月12日才付款600000元，违约在先，双方合同约定的工期应当顺延。虽因延迟付款，导致八斗才公司在此后的施工中未能按原合同约定的时间完工，但其于2014年1月26日在未通知周宏斌的情况下撤离工程现场，致纠纷产生，亦应承担相应的责任。周宏斌于同日进入工程现场，在未与八斗才公司确认工程量的情况下，与南京永宾建筑装饰配套有限公司签订合同，继续完成剩余装饰工程，致使八斗才公司不能实现原合同目的，故八斗才公司请求解除合同的诉讼请求，原审法院予以支持。周宏斌在未与八斗才公司确认工程量的情况下擅自发包让第三方进场施工，已无法确认哪些工程存在质量问题、哪些项目需返工，对八斗才公司完成的装修工程总额只能依据评估报告确定的数额，

八斗才公司与周宏斌签订的《南京市建筑装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，合法、有效，双方均应遵照执行。本案中八斗才公司承包南京超群精品酒店装修工程，双方约定了付款时间，八斗才公司虽未提供经周宏斌确认的材料进场证据，但其于2013年11月9日实际施工，说明材料已经进场，周宏斌未按约于合同签订（轻质砖、水泥、黄沙到场）后2日支付八斗才公司工程款390000元，直至2013年12月12日才付款600000元，违约在先，双方合同约定的工期应当顺延。虽因延迟付款，导致八斗才公司在此后的施工中未能按原合同约定的时间完工，但其于2014年1月26日在未通知周宏斌的情况下撤离工程现场，致纠纷产生，亦应

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书?（2015）宁民终字第2107号上诉人（原审被告、反诉原告）周宏斌，男，1970年10月3日生，汉族。委托代理人李亚军，江苏金禾律师事务所律师。委托代理人马ＸＸ，江苏金禾律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）江苏八斗才建设有限公司（原名江苏八斗才装饰工程有限公司），住所地江苏省南京市秦淮区中山东路218号806室南京市龙蟠中路318号金龙蟠家苑1……