建设工程施工合同纠纷 (2019)湘0621民初991号
裁判要旨
来源合法,内容真实,与本案有关联,本院予以认定,但证明目的以证据本身所能证实的内容确定的。 根据以上采信的证据,结合原、被告在庭审中的陈述,本院对本案认定事实如下:2012年7月3日,被告湖南万力建设集团有限公司(乙方)与湖南天冠家俱有限公司(甲方)订立了《建设工程施工承包合同》,合同约定了工程概况、工期和质量要求、承包方式与结算付款、施工管理、双方责任、工程保修、文明施工、安全生产、违约责任等条款。 工程承包范围:厂房、办公楼、住宿楼、科技楼、展销中心楼等一切附属工程的建筑、结构、装饰装修、水电、道路、绿化等及施工图所示全部内容,但不含消防工程和动力线路工程。 工程开工日期暂定为2012年7月16日(以实际开工日期为准),竣工日期为2013年5月16日。 第三条第3款,工程款支付:甲乙双方正式签订并经公证处公证的施工合同,乙方向甲方缴纳建筑工程信誉金100万元给甲方,但甲方招标手续完成再交,因甲方原因不能履行合同在2个月以内不能开工,信誉金双倍返还给乙方。 2012年8月2日,湖南天冠家具有限公司向被告湖南万力建设集团有限公司发送了议标中标通知书。 此后,刘小平拿该中标通知找到原告称
摘要
周寿裕与湖南万力建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
湖南省岳阳县人民法院民 事 判 决 书(2019)湘0621民初991号原告:周寿裕,男,1953年12月26日出生,汉族,湖南省长沙市人,住长沙市天心区。 委托诉讼代理人:徐介虎,湖南湘军律师事务所律师。 被告:湖南万力建设集团有限公司,住所地:长沙市芙蓉区万家丽中路一段**旺德府大厦**。 法定代表人:雷慕为,执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人:张树森,湖南工总律师事务所律师。 委托诉讼代理人……