建设工程施工合同纠纷 （2014）宝中民二终字第00213号

原、被告签订的《地辐射采暖施工合同》，双方当事人意思表示真实，内容不违反法律规定，应为有效合同。原、被告合同中虽约定，被告在一个半月内完成施工任务，但由于原告交付被告的施工场地内还有其它工种的施工队在施工，致使被告不能连续施工，由此产生的责任应由原告自行承担。被告于2011年8月2日完成了合同约定的室内分户地辐热采暖系统的安装并经监理单位验收合格，但被告并未完成支管与管道井相连工作。2011年8月23日，总承包方向原告发出通知，要求原告尽快通知被告进行管道井与支管的连接工作，原告于同年9月28日向被告发出书面通知后，被告于同年10月7日完成了支管连接工作。从总承包单位完成管道井内主立管及甩口安装工作到被告完成支管与管道井内立管连接工作，总计44天，扣除合理的施工时间7天，被告延误工期37天，影响了总承包单位的施工进度，原告有权请求被告支付违约金，双方在合同中约定的违约金略高，本院酌情予以调整，按每日800元计算，总计为29600元。原告诉讼请求，本院予以部分支持。依据合同中约定的工程内容为“地辐射采暖施工图所含内容”，被告未举证证明其与原告间另行约定了施工图，故依据地辐射采暖设计图，该

原、被告签订的《地辐射采暖施工合同》，双方当事人意思表示真实，内容不违反法律规定，应为有效合同。原、被告合同中虽约定，被告在一个半月内完成施工任务，但由于原告交付被告的施工场地内还有其它工种的施工队在施工，致使被告不能连续施工，由此产生的责任应由原告自行承担。被告于2011年8月2日完成了合同约定的室内分户地辐热采暖系统的安装并经监理单位验收合格，但被告并未完成支管与管道井相连工作。2011年8月23日，总承包方向原告发出通知，要求原告尽快通知被告进行管道井与支管的连接工作，原告于同年9月28日向被告发出书面通知后，被告于同年10月7日完成了支管连接工作。从总承包单位完成管道井内主立管及甩口安

陕西省宝鸡市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）宝中民二终字第00213号上诉人（原审原告）宝鸡市振东房地产开发有限公司，住所地宝鸡市渭滨区经二路109号，组织机构代码66410682-8。法定代表人于振东，任执行董事。委托代理人王建辉，陕西华维律师事务所律师。上诉人（原审被告）宝鸡市茂信商贸有限公司，住所地宝鸡市渭滨区西凤路46号1号楼附加层321号，组织机构代码66116823-0。法定……