建设工程施工合同纠纷 （2017）新23民终1353号

天萃公司与广宇公司签订的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效合同，双方均应按合同约定全面履行各自义务。合同约定由广宇公司承建天萃公司综合楼、库房、车间等图纸内全部工作内容（含内装、玻璃木墙及三面外墙干挂大理石），广宇公司应按约定工期及质量完成施工内容，天萃公司应按工程进度支付工程款。签订合同后，广宇公司按约定开工建设，在施工初期，由于天萃公司变更设计，工期延长。在合同继续履行过程中，天萃公司未按合同约定支付工程进度款，广宇公司亦未按双方签订的补充协议(双方签署的说明)完成施工义务，致使工程未完工，未验收，且工程质量不合格。现天萃公司要求解除双方于2013年6月25日签订的《建设工程施工合同》，广宇公司不同意解除合同，要求继续履行合同。双方签订《建设工程施工合同》约定的违约责任为：广宇公司如逾期竣工，每逾期一天支付2000元违约金；逾期30天未竣工，发包方有权解除合同。在施工过程中，承包人出现质量问题的，每发生一次承担5000元违约金，累计或发生问题的，发包人有权责令停工出场，并解除合同，竣工验收不合格的，承包方应按合同价承担

天萃公司与广宇公司签订的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效合同，双方均应按合同约定全面履行各自义务。合同约定由广宇公司承建天萃公司综合楼、库房、车间等图纸内全部工作内容（含内装、玻璃木墙及三面外墙干挂大理石），广宇公司应按约定工期及质量完成施工内容，天萃公司应按工程进度支付工程款。签订合同后，广宇公司按约定开工建设，在施工初期，由于天萃公司变更设计，工期延长。在合同继续履行过程中，天萃公司未按合同约定支付工程进度款，广宇公司亦未按双方签订的补充协议(双方签署的说明)完成施工义务，致使工程未完工，未验收，且工程质量不合格。现天萃公司

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）新23民终1353号上诉人（原审被告、反诉原告）：江苏广宇建设集团有限公司，住所地：江苏省泰州市靖江市。法定代表人：蔡永进，该公司董事长。委托诉讼代理人：王伊明，公司法律顾问。被上诉人（原审原告、反诉被告）：新疆天萃生物科技有限公司，住所地：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州新疆昌吉高新技术产业开发区。法定代表人：倪元发，该公司经……