建设工程施工合同纠纷 （2019）辽02民终8313号

依法签订的合同合法有效。在当事人之间产生特定的权利和义务关系，应各自履行相应的义务。案涉的工程，原告实际上施工到九层完工撤离现场，此次停工不属于原告责任。经鉴定模板工程已完成的工程量造价为16,017,954元，被告已付工程款11,844,889元，尚欠4,173,065元未支付。案涉工程自2014年8月5日停工，至今接近五年，原告明确表示无法继续履行合同，案涉合同应当解除。原告完成的九层工程量已经交付给被告五年，合同解除后质保金不应予以保留，欠付工程款利息自原告交付工程撤离现场时起算。被告河北建设、河北建设大连分公司应在原告完成工程量范围内给付工程款。原告诉请的模板损失1,044,000元没有相应证据和具体理由，不予支持。综上，原告基于被告未按约定履行义务，其合法权益受到侵害的事实而向一审法院诉请司法救济，一审法院依法予以支持。一审法院依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用若干问题解释（二）》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决：一、解除原告大连鑫宏建筑劳务分包有限

依法签订的合同合法有效。在当事人之间产生特定的权利和义务关系，应各自履行相应的义务。案涉的工程，原告实际上施工到九层完工撤离现场，此次停工不属于原告责任。经鉴定模板工程已完成的工程量造价为16,017,954元，被告已付工程款11,844,889元，尚欠4,173,065元未支付。案涉工程自2014年8月5日停工，至今接近五年，原告明确表示无法继续履行合同，案涉合同应当解除。原告完成的九层工程量已经交付给被告五年，合同解除后质保金不应予以保留，欠付工程款利息自原告交付工程撤离现场时起算。被告河北建设、河北建设大连分公司应在原告完成工程量范围内给付工程款。原告诉请的模板损失1,044,000元没

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽02民终8313号上诉人（原审原告）：大连鑫宏建筑劳务分包有限公司，住所地辽宁省大连市金州新区拥政街道拥政街****。统一社会信用代码91210200744359040K。法定代表人：周建骁，该公司总经理。委托诉讼代理人：于帅，辽宁东亚律师事务所律师。上诉人（原审被告）：河北建设集团股份有限公司，住所，住所地河北省保定市竞秀区鲁岗路**社会信……