装饰装修合同纠纷 (2018)粤0304民初42866号
裁判要旨
原告周文明提供的《装饰工程合同》、收据、POS机刷卡单、《房屋装修许可证》等证据相互印证,可以证明原告周文明与被告盛世乐居深圳分公司之间存在装饰装修合同关系。 原告于2018年9月21日亲自前往被告盛世乐居深圳分公司的办公地点现场张贴《解除合同通知书》要求解除合同,但被告处无人签收。 被告停工后,原告无法再联系其复工。 根据合同法的相关规定,在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务的,当事人可以解除合同。 现被告无法继续履行合同,原告请求解除与被告盛世乐居深圳分公司签订的《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》,符合法律规定,本院予以支持。 原告请求被告返还其已付的工程款205276.32元,但原告自认被告盛世乐居深圳分公司已完成U+系列工程费用合计30835.41元。 因原告该主张是对照《盛世乐居268800顶奢款智能整装套餐报价细则》记载的套餐总价、U+配置总价与远程施工费三者之和431766.94元来计算的,对比《装饰工程合同》上的合同金额256595.4元,未扣除被告承诺的优惠。 故被告已完成的U+系列工程费用对照《装饰工程合同》的合同金额应为(256
摘要
周文明与盛世乐居(武汉)科技控股有限公司深圳分公司、盛世乐居(武汉)科技控股有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书(2018)粤0304民初42866号原告周文明,男,汉族,1965年出生,住址广东省深圳市福田区。 委托代理人李名献,广东万乘律师事务所律师。 被告盛世乐居(武汉)科技控股有限公司深圳分公司,住所广东省深圳市南山区粤海街道铜鼓路大冲华润置地大厦5号19楼,统一社会信用代码91440300MA5DCWT72A。 负责人肖阳。 被告盛世乐居(武汉)科技控股……