建设工程施工合同纠纷 （2018）鄂01民终3411号
裁判要旨
涉案工程的实际完工日期超过合同约定的完工日期，一审应对涉案工程的工期延期事由予以进一步核实。对涉案工程的工程价款，一审亦应予以进一步核实。故一审应在查清上述事实的基础上，结合涉案合同的签订、履行等情况，予以综合认定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项的规定，裁定如下：一、撤销湖北省武汉市江岸区人民法院（2017）鄂0102民初3595号民事判决；二、本案发回湖北省武汉市江岸区人民法院重审。上诉人武汉越秀嘉润房地产开发有限公司预交的二审案件受理费99096元予以退回。审 判 长 王 薇审 判 员 李 瑜审 判 员 胡丹丹二〇一八年五月十六日法官助理 汪丽玲书 记 员 Ｘ Ｘ 百度搜索“马 克 数 据 网”
摘要
武汉越秀嘉润房地产开发有限公司、武汉市纬博动力设备有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖北省武汉市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）鄂01民终3411号上诉人（原审被告、反诉原告）：武汉越秀嘉润房地产开发有限公司，住所地武汉市江岸区塔子湖东路18号1#楼首层。法定代表人：朱晨，该公司董事长。委托诉讼代理人：张冬静，湖北瑞通天元律师事务所律师。委托诉讼代理人：肖晶，湖北瑞通天元律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：武汉市纬博动力设备有限公司，住所地武汉市江岸区世纪城……