建设工程施工合同纠纷 （2016）川19民终14号

上诉人巴中鸿源公司与被上诉人巴中兴鑫建筑公司签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，该合同依法成立并有效。上诉人巴中鸿源公司与被上诉人巴中兴鑫建筑公司均应按照合同约定履行义务。被上诉人巴中兴鑫建筑公司履行了施工义务，上诉人对被上诉人已完工程量及应付工程价款进行了确认，故上诉人巴中鸿源公司应按照合同约定向被上诉人支付工程款，但至今上诉人未向被上诉人支付工程款。同时，上诉人巴中鸿源公司未按合同约定保证施工场地具备施工条件，致被上诉人巴中兴鑫建筑公司在施工过程中，因村民阻挡无法正常施工，于2014年5月20日退出施工场地。上诉人的行为已导致合同目的无法实现。被上诉人巴中兴鑫建筑公司与上诉人巴中鸿源公司签订的《建设工程施工合同》中虽约定禁止被上诉人分包，但对被上诉人分包后的违约责任并未作明确约定。同时，被上诉人将劳务分包给齐兵劳务公司的行为并不违反法律规定。故上诉人提出被上诉人违法分包，应承担违约责任的请求，二审不予支持。上诉人提出被上诉人擅自分包、虚报工作量、不按计划完成工作、拒不返工等违约行为，导致工期延误，应赔偿上诉人20万元经济

上诉人巴中鸿源公司与被上诉人巴中兴鑫建筑公司签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，该合同依法成立并有效。上诉人巴中鸿源公司与被上诉人巴中兴鑫建筑公司均应按照合同约定履行义务。被上诉人巴中兴鑫建筑公司履行了施工义务，上诉人对被上诉人已完工程量及应付工程价款进行了确认，故上诉人巴中鸿源公司应按照合同约定向被上诉人支付工程款，但至今上诉人未向被上诉人支付工程款。同时，上诉人巴中鸿源公司未按合同约定保证施工场地具备施工条件，致被上诉人巴中兴鑫建筑公司在施工过程中，因村民阻挡无法正常施工，于2014年5月20日退出施工场地。上诉人的行为已导致合

四川省巴中市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）川19民终14号上诉人（原审原告）巴中市鸿源能源发展有限公司。公司住所地：南江县南江镇光雾山大道春场坝滨江公寓*座。法定代表入席承钰，公司经理。委托代理人黄永财，四川斗城律师事务所律师。被上诉人（原审被告）巴中市兴鑫建筑工程有限公司。公司住所地：巴中市巴州区巴州镇草坝街***号。法定代表人雷兴阳，公司总经理。委托代理人文国伟，男，生于1964年……