建设工程合同纠纷 （2019）鲁08民终3711号

2007年，周长奎与济宁金泉电子科技有限公司签订《施工合同》，约定其承包施工济宁金泉电子科技有限公司研发生产车间建设工程。济宁金泉电子科技有限公司作为上述建设工程发包人，未取得建设工程规划许可证等规划审批手续。周长奎作为上述建设工程承包人，并没有建筑施工企业资质。济宁金泉电子科技有限公司未取得建设工程规划许可证等规划审批手续，并将建设工程发包给没有建筑施工企业资质的周长奎，导致双方签订的建设工程施工合同无效。对此，双方均存在过错。济宁金泉电子科技有限公司因未取得建设工程规划审批手续，导致建设工程未能正常施工，施工工期延误。周长奎为此支出建筑设备租赁费277.5万元，给其造成租赁费损失202.5万元。对于本案所涉及的2009年4月3日的材料载明“共计2820206.575元”以及2010年10月13日双方达成协议的165万元，并不包括在此后所确认的建筑设备租赁费损失。对于上述建筑设备租赁费损失202.5万元，济宁金泉电子科技有限公司应当承担赔偿责任。根据周长奎与济宁金泉电子科技有限公司的过错程度、过错与损失之间的因果关系，酌情确定由济宁金泉电子科技有限公司赔偿40%，同时并给付相应的利息

2007年，周长奎与济宁金泉电子科技有限公司签订《施工合同》，约定其承包施工济宁金泉电子科技有限公司研发生产车间建设工程。济宁金泉电子科技有限公司作为上述建设工程发包人，未取得建设工程规划许可证等规划审批手续。周长奎作为上述建设工程承包人，并没有建筑施工企业资质。济宁金泉电子科技有限公司未取得建设工程规划许可证等规划审批手续，并将建设工程发包给没有建筑施工企业资质的周长奎，导致双方签订的建设工程施工合同无效。对此，双方均存在过错。济宁金泉电子科技有限公司因未取得建设工程规划审批手续，导致建设工程未能正常施工，施工工期延误。周长奎为此支出建筑设备租赁费277.5万元，给其造成租赁费损失202.5

山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)鲁08民终3711号上诉人（原审原告）：周长奎，男，1961年12月8日出生，汉族，住山东省济宁市任城区。委托诉讼代理人：张秀雷，山东治恒律师事务所律师。上诉人（原审被告）：济宁金泉电子科技有限公司，统一社会信用代码91370811793946428K，住所地山东省济宁市任城区任城大道都市豪阁****。法定代表人：赵金峰，总经理。委托诉讼代理人……