建设工程施工合同纠纷 （2019）川0904民初557号
裁判要旨
原告提交的证据具有真实性、合法性，且与本案具有关联性，予以采信，作为本案定案证据。 被告四川洲桥水电工程有限公司向本院提交了以下证据。 《关于三仙湖水库工程影响施工的情况报告》洲桥司三［2016］3号和《关于影响工程形象进度的报告》洲桥司三［2018］2号，证明其承建的安居区三仙湖水库工程因天气等原因致工期延长的事实。 上述证据，经原告方质证认为其反映的天气原因不属实。 本院认为，被告四川洲桥水电工程有限公司提交的证据具有真实性、合法性，且与本案具有关联性，予以采信，作为本案定案证据。 被告陶明银未向本院提交证据。 本院调取了以下证据： 1.《遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司关于三仙湖水库项目大项竣工验收的说明》，证明被告四川洲桥水电工程有限公司承包的大坝工程未进行竣工验收，以及李林、任刚承包大坝土石方填筑分部工程已由其单位进行自验，未进行审计备案，也未进行竣工结算； 2.《遂宁市安居区三仙湖水库枢纽工程分部工程验收核备资料上游坝体铺填碾压》，证明被告四川洲桥水电工程有限公司于2014年5月18日就上游坝体铺填碾压（第一层高程281双下）SNSXH-1-5-1-1单元工
摘要
任刚、李林等与四川洲桥水电工程有限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省遂宁市安居区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0904民初557号 原告：任刚，男，生于1971年10月30日，汉族，住成都市金牛区。 原告：李林，男，生于1968年7月22日，汉族，住四川省遂宁市船山区。 二原告的委托诉讼代理人：夏禹，四川贤博律师事务所律师。 被告：四川洲桥水电工程有限公司，住所成都市金牛区金科南路25号前峰西线国际702号，统一社会信用代码9151000……