装饰装修合同纠纷 （2017）桂02民终2941号

李国发与美立方装饰公司于2016年4月23日签订的合同系双方真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。协议一经签订，对协议双方均有约束力。双方在协议中对工程的内容、工期、开工时间和工程价款、支付方式都有了明确约定，双方应当根据合同约定履行合同义务。合同约定美立方装饰公司应当在李国发支付首期工程款第四日后开始进场施工，李国发于2016年4月24日向美立方装饰公司支付了首期工程款，美立方装饰公司应当于2016年4月28日进场施工，但美立方装饰公司至开庭审理时仍未进场施工。虽然美立方装饰公司辩称已于2016年6月1日进场，但美立方装饰公司没有提供证据证明，且根据美立方装饰公司的庭审陈述并未对李国发房屋进行施工，房屋的水电工程由李国发自己施工完成，地砖墙砖的铺贴均由美立方装饰公司委托李国发另请师傅进行铺贴，由此可见工程第一阶段美立方装饰公司并未参与施工。由于水电工程完成验收后因为李国发并未按约定再次支付第二阶段的装修费用，美立方装饰公司也未进行第二阶段施工，因此美立方装饰公司辩称于2016年6月1日进场施工以及主张是由于李国发不支付第二阶段费用导致工期推延均不是客观事实

李国发与美立方装饰公司于2016年4月23日签订的合同系双方真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。协议一经签订，对协议双方均有约束力。双方在协议中对工程的内容、工期、开工时间和工程价款、支付方式都有了明确约定，双方应当根据合同约定履行合同义务。合同约定美立方装饰公司应当在李国发支付首期工程款第四日后开始进场施工，李国发于2016年4月24日向美立方装饰公司支付了首期工程款，美立方装饰公司应当于2016年4月28日进场施工，但美立方装饰公司至开庭审理时仍未进场施工。虽然美立方装饰公司辩称已于2016年6月1日进场，但美立方装饰公司没有提供证据证明，且根据美立方装饰公司

广西壮族自治区柳州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）桂02民终2941号上诉人（原审被告、原审反诉原告）：南宁市美立方之家装饰工程有限公司柳州分公司，住所地：广西柳州市桂中大道。法定代表人：李浩，公司总经理。委托诉讼代理人:唐金文，男，汉族，1971年11月08日生，系该公司员工，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：王义勇，广西橫生律师事务所律师，代理权限为特别授权。被上诉人（原审原告、……