建设工程施工合同纠纷 （2020）辽01民终15510号

辽法公司与双兴公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，并且不违反法律法规的相关规定，该合同系合法有效的应受法律保护，双方均应履行合同约定的义务。合同中已约定：“乙方应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，由乙方汇总整理后移交档案馆，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担。”同时约定：“因乙方资料不全影响甲方资料备案的，每延一天，乙方向甲方支付违约金5000元，从最后的结算价款中扣除”。因此，如因双兴公司资料不全影响辽法公司备案的，双兴公司应承担相应的损失。就本案争议焦点问题：双兴公司是否具有延期向辽法公司提交资料的行为。就此问题，一审认为沈阳双兴建设集团有限公司诉沈阳辽法房屋开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，在原审法院一审判决及沈阳市中级人民法院二审判决中均对此事实予以确认，虽然辽宁省高级人民法院最终将（2016）辽01民终10200号民事判决书予以撤销，并撤销了（2015）于民二初字第07301号民事判决的第四项，但辽宁省高级人民法院（2018）辽民再448号民事判决书对本案双兴公司延期向辽法公司提交其所施工工程

辽法公司与双兴公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，并且不违反法律法规的相关规定，该合同系合法有效的应受法律保护，双方均应履行合同约定的义务。合同中已约定：“乙方应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，由乙方汇总整理后移交档案馆，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担。”同时约定：“因乙方资料不全影响甲方资料备案的，每延一天，乙方向甲方支付违约金5000元，从最后的结算价款中扣除”。因此，如因双兴公司资料不全影响辽法公司备案的，双兴公司应承担相应的损失。就本案争议焦点问题：双兴公司是否具有延期向辽法公司提交资料的行为。就此问

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）辽01民终15510号上诉人（原审被告）：沈阳双兴建设集团有限公司，住所地沈阳市和平区文化路**。法定代表人：王振飞，该公司董事长。委托诉讼代理人：张煜坤，上海市海华永泰（沈阳）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳辽法房屋开发有限公司，，住所地沈阳市皇姑区北陵大街**16门法定代表人：宇智泉，该公司董事长。委托诉讼代理人：徐艳，女，197……