（2015）渝一中法民终字第04918号

本案中庆隆政府与天体公司签订的是建设工程施工合同，而建设方天体公司具备相应的建设工程施工资质，案涉工程使用了国有资金投资，依法进行了招标，因此双方2013年7月16日签订的《施工合同》有效。《中华人民共和国合同法》第八条规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。关于合同是否已经解除的问题。庭审中，双方均认可2013年7月16日签订的《施工合同》已于2014年12月4日解除，解除该合同经双方协商一致，是双方当事人的真实意思表示，一审法院予以确认。因此，对庆隆政府请求确认该施工合同已于2014年12月4日解除的诉讼请求，一审法院予以支持。关于天体公司是否存在超过工期的违约行为。合同约定的工期为150日历天，根据天体公司2013年7月23日向庆隆政府出具的《工作函》，案涉工程于7月19日开工，2014年6月25日停工，至今未完工。从《重庆市建设工程安全隐患整改通知书》、《铜梁县城乡建设委员会建设工程安全隐患责令停工整改通知书》（铜建（安）停字（2014）第012号、第20号）来看，原铜梁县城乡建设委员会责令天体公司停工的原因：一

本案中庆隆政府与天体公司签订的是建设工程施工合同，而建设方天体公司具备相应的建设工程施工资质，案涉工程使用了国有资金投资，依法进行了招标，因此双方2013年7月16日签订的《施工合同》有效。《中华人民共和国合同法》第八条规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。关于合同是否已经解除的问题。庭审中，双方均认可2013年7月16日签订的《施工合同》已于2014年12月4日解除，解除该合同经双方协商一致，是双方当事人的真实意思表示，一审法院予以确认。因此，对庆隆政府请求确认该施工合同已于2014年12月4日解除的诉讼请求，一审法院予以支

重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2015）渝一中法民终字第04918号上诉人（原审被告）：垫江县天体建筑有限公司，住所地重庆市垫江县桂溪镇人民东路72号。法定代表人：肖成基，董事长。委托代理人：赵树乾，重庆国彦律师事务所律师。委托代理人：黄颖婷，重庆国彦律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：重庆市铜梁区庆隆镇人民政府，住所地重庆市铜梁区庆隆镇镜滩村社区龙庙街31号。法定代表人：周维凤，镇……