建设工程施工合同纠纷 （2016）闽09民初31号

根据本案认定的事实，嘉和公司于2013年12月30日之后再未支付工程进度款，截止至2014年1月10日，嘉和公司共欠九建公司工程款14635467元。按照《福鼎嘉和广场工程会议纪要》，第三条约定：“因客观原因到2013年4月底，业主同意补偿九建公司未付工程款的利息人民币肆拾陆万元整，保证金100万元利息人民币柒万伍仟元整，不重复计算利息（四月底之后未付工程款的利息另计）。”九建公司主张截止至2013年5月1日，嘉和公司结欠工程款利息（即违约金）46万元。并依据双方签订《关于福鼎嘉和广场项目工程进度及资金计划》的约定，计算从2013年11月11日至2014年1月10日（停工之日）的利息22.5万元（300万元×2个月×2.5%+300万元×1个月×2.5%=22.5万元），上述两段利息合计为68.5万元，属当事人自由处分其诉讼权利，本院予以确认。 关于涉案工程停工后的塔吊租金。根据九建公司与宁德市卓鑫建筑机械租赁公司签订《建筑起重机械设备租赁合同》约定九建公司租赁塔式起重机月租金为15000元/台，九建公司主张除租金外，还包括其他费用300

根据本案认定的事实，嘉和公司于2013年12月30日之后再未支付工程进度款，截止至2014年1月10日，嘉和公司共欠九建公司工程款14635467元。按照《福鼎嘉和广场工程会议纪要》，第三条约定：“因客观原因到2013年4月底，业主同意补偿九建公司未付工程款的利息人民币肆拾陆万元整，保证金100万元利息人民币柒万伍仟元整，不重复计算利息（四月底之后未付工程款的利息另计）。”九建公司主张截止至2013年5月1日，嘉和公司结欠工程款利息（即违约金）46万元。并依据双方签订《关于福鼎嘉和广场项目工程进度及资金计划》的约定，计算从2013年11月11日至2014年1月10日（停工之日）的利息22.5万

福建省宁德市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2016）闽09民初31号 原告：福建省第九建筑工程有限公司，住所地宁德市蕉城区蕉城北路**。 法定代表人：黄世锦，董事长。 委托诉讼代理人：林灿泉，福建智德律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：唐松，福建智德律师事务所执业律师。 被告：福鼎市嘉和房地产开发有限公司，，住所地福鼎市太姥山镇寒碧路水井头** 法定代表人：王华文总经理。 原告福建省第九建……