建设工程施工合同纠纷 （2016）鲁07民终1114号

世纪阳光公司与欧伟公司签订的《福源居1#2#楼外墙保温、干挂石材、贴面砖工程承包合同》、《内墙腻子施工合同》及约定付款方式的协议均系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的效力性强制性规定，合法有效，双方均应依约履行合同义务。世纪阳光公司主张经审计结算欧伟公司施工工程总造价为3392243.17元，欧伟公司予以认可，对该工程造价予以确认。一、关于欧伟公司应否承担违约责任。世纪阳光公司提供的施工进度计划表载明室内涂料工程和外墙保温、涂料、面砖、干挂大理石等应于2013年5月31日前完工，提供的《福源居小区工程进度承诺书》和通知载明在2013年5月31日后欧伟公司工地的工作人员曾两次承诺完工时间，世纪阳光公司据此主张欧伟公司延期完工，但就具体竣工时间世纪阳光公司的陈述前后并不一致，且未能就欧伟公司何时竣工提供相应的证据，其提供的欧伟公司逾期完工的证据也与欧伟公司提供的工程验收记录表相矛，故世纪阳光公司提供的证据不充分，不足以证实欧伟公司延期完工的主张。双方签订的《福源居1#2#楼外墙保温、干挂石材、贴面砖工程承包合同》中并未约定逾期完工的违约责任，《福源居小区工程进度承诺书》和通知均

世纪阳光公司与欧伟公司签订的《福源居1#2#楼外墙保温、干挂石材、贴面砖工程承包合同》、《内墙腻子施工合同》及约定付款方式的协议均系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的效力性强制性规定，合法有效，双方均应依约履行合同义务。世纪阳光公司主张经审计结算欧伟公司施工工程总造价为3392243.17元，欧伟公司予以认可，对该工程造价予以确认。一、关于欧伟公司应否承担违约责任。世纪阳光公司提供的施工进度计划表载明室内涂料工程和外墙保温、涂料、面砖、干挂大理石等应于2013年5月31日前完工，提供的《福源居小区工程进度承诺书》和通知载明在2013年5月31日后欧伟公司工地的工作人员曾两次承诺完工

山东省潍坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁07民终1114号上诉人（原审原告、反诉被告）潍坊世纪阳光置业有限公司，住所地：潍坊市高新区志远路1888号。法定代表人丁树高，总经理。委托代理人刘晓楠，山东中强（潍坊）律师事务所律师。委托代理邹菡，山东中强（潍坊）律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）潍坊欧伟新型建材有限公司人，住所地：潍坊市坊子区城街办东王村。法定代表人李宝华，总……