装饰装修合同纠纷 （2017）黔01民终3516号

唯美诊所和曲美人公司在杨金权11月份完工后移交，其就进行了使用，消防将处罚责任归于其，其认为是错误的，在合同和预算清单上列明要对消防系统进行改造，证明唯美诊所和曲美人公司是对于消防提出明确要求，而杨金权没有涉及就进行提交，其为减少损失，就进行了使用，因此这应当是工期延误所导致其的租金付出，消防进行的处罚正好证实杨金权的违约和其的损失。请求法院根据上述事实依法判决。唯美诊所上诉请求：1、请求撤销贵州省贵阳市南明区人民法院第（2017）黔0102民初2272号民事判决，并依法改判；2、本案一、二审诉讼费用由杨金权承担。事实和理由：一、向杨金权支付工程款145万元的是第三人曲美人公司，并非唯美诊所；二、《合同书》的签订时间为2016年6月25日；三、杨金权未按照《合同书》约定的时间完工，对于全室消防系统改造（含报审和验收）和整体消防验收均未完成，构成违约；四、唯美诊所已经按照《合同书》的约定，支付工程款145万元，履行了合同义务，不构成违约。针对唯美诊所的上诉请求，杨金权辩称，首先，本案违约是唯美诊所违约在先，因唯美诊所未按照合同约定在工程完成后支付壹佰万元的金额，根据一审判决认定和唯美诊所

唯美诊所和曲美人公司在杨金权11月份完工后移交，其就进行了使用，消防将处罚责任归于其，其认为是错误的，在合同和预算清单上列明要对消防系统进行改造，证明唯美诊所和曲美人公司是对于消防提出明确要求，而杨金权没有涉及就进行提交，其为减少损失，就进行了使用，因此这应当是工期延误所导致其的租金付出，消防进行的处罚正好证实杨金权的违约和其的损失。请求法院根据上述事实依法判决。唯美诊所上诉请求：1、请求撤销贵州省贵阳市南明区人民法院第（2017）黔0102民初2272号民事判决，并依法改判；2、本案一、二审诉讼费用由杨金权承担。事实和理由：一、向杨金权支付工程款145万元的是第三人曲美人公司，并非唯美诊所；

贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)黔01民终3516号上诉人（原审原告、反诉被告）：杨金权，男，1982年5月4日出生，汉族，住重庆市忠县。委托诉讼代理人：钱宇，贵州玉顺律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：贵阳南明唯美医疗美容诊所，住所地贵州省贵阳市南明区四方河路1号山水黔城一期半岛住宅44栋2层1号法定代表人：石茂，该公司经理。委托诉讼代理人：朱玲青，贵州法治时代律……