建设工程施工合同纠纷 （2018）皖08民终766号

该确认函上加盖了浙江宝业建设公司望江县政务办公新区项目部公章（与双方签订承包合同上的公章一致），且结合2011年11月12日有浙江宝业建设公司该项目部负责人马永祥签名的“望江政务新区外墙石材幕墙工程施工联系函”，应认定为双方协商的结果，本院对此确认函上调的人工费上调标准予以认定。浙江宝业建设公司对于工程量确认表上的工程量27186.10㎡不持异议，据此，对原告主张的570908.10元上调人工费，计入总工程款共计7639294.10元，予以认定。关于汪锡祥在浙江宝业建设公司领取的5230000元工程款中是否包含望江城投公司支付的1700000元争议，浙江宝业建设公司提供的账簿上记载的“对方单位栏”注明“甲方借款”、“甲方付”，显然不是该公司直接付款，结合记账时间、金额，与望江城投公司汇款给汪锡祥相吻合。浙江宝业建设公司未提供正式的公司账目和“甲方借款”、“甲方付”所涉金额的银行转账手续，证实汪锡祥所领取的5230000元不包括望江城投公司汇款的1700000元，故对该抗辩主张不予支持。关于付款期限和逾期付款利息的争议，双方合同约定在竣工验收后，经审计部门审定后30日内付至95%，5%留

浙江宝业建设集团有限公司、汪锡祥建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

安徽省安庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）皖08民终766号上诉人（原审被告）：浙江宝业建设集团有限公司。住所地：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇杨汛路***号。法定代表人：金吉祥，该公司董事长。委托诉讼代理人：杨海军，安徽文征律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：汪锡祥，男，1968年11月10日出生，汉族，农民，住浙江省杭州市萧山区。委托诉讼代理人：夏亮，浙江六和律师事务所律师。委托诉讼……