买卖合同纠纷 （2020）浙01民终8830号

上述材料不能作为函件已送达给山立公司的事实认定错误。（二）因中庆公司与山立公司就延误供砼造成的损害赔偿金额和商品质量问题导致的损害赔偿未达成一致意见，中庆公司不存在违约的主观故意。根据《销售合同》第四条第6项约定：供方应在混凝土龄期到达后三天内提供已供商品混凝土的《预拌混凝土出厂质量证明书》，在每次供货后28天提交试验报告单，若供方延迟交付的，需方有权暂停支付货款，直至交付《预拌混凝土出厂质量证明书》和试验报告单为止。截至一审期间，山立公司仍未提供试验报告单，因此，中庆公司迟延支付货款不构成合同约定的违约行为。故双方未结清价款，中庆公司并无拖延付款的主观故意，且在一审中中庆公司也直接认可尚欠山立公司货款人民币3488504.33元的事实，不存在故意违约，无需承担迟延付款的违约责任。三、一审法院认为中庆公司因山立公司无法按时供砼而向杭州申华混凝土有限公司（以下简称申华公司）采购部分混凝土应急而产生的差价损失与山立公司无关系事实认定错误，中庆公司向申华公司采购混凝土以至采购成本增加是因为山立公司产能无法满足工程施工要求且未按合同约定采取补救措施。山立公司随意违背契约精神任意调价，且在整个项

上述材料不能作为函件已送达给山立公司的事实认定错误。（二）因中庆公司与山立公司就延误供砼造成的损害赔偿金额和商品质量问题导致的损害赔偿未达成一致意见，中庆公司不存在违约的主观故意。根据《销售合同》第四条第6项约定：供方应在混凝土龄期到达后三天内提供已供商品混凝土的《预拌混凝土出厂质量证明书》，在每次供货后28天提交试验报告单，若供方延迟交付的，需方有权暂停支付货款，直至交付《预拌混凝土出厂质量证明书》和试验报告单为止。截至一审期间，山立公司仍未提供试验报告单，因此，中庆公司迟延支付货款不构成合同约定的违约行为。故双方未结清价款，中庆公司并无拖延付款的主观故意，且在一审中中庆公司也直接认可尚欠山

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙01民终8830号 上诉人（原审被告、反诉原告）：杭州中庆建设有限公司，住所地：杭州市西湖区紫荆花路**（**）**，统一社会信用代码：9133010625391269X6。 法定代表人：余建春，该公司经理。 委托诉讼代理人：张彬彬，浙江六和律师事务所律师 被上诉人（原审原告、反诉被告）：杭州山立混凝土有限公司，，住所地：杭州市余杭区余杭……