建设工程施工合同纠纷 （2017）冀08民终3095号

原、被告双方签订的建设工程施工合同，系双方真实意思表示，合法有效，双方应按照合同的约定履行各自的义务。在施工过程中，双方通过先后签订会议纪要和协议书的方式对工程款的结算及拨付进行了部分变更，被告理应按双方变更后的约定支付工程款。庭审中，被告同意解除双方签订的建设工程施工合同。被告未能举证证明其已按上述合同及协议书的约定向原告足额支付了工程款，故对于原告主张的解除双方签订的上述施工合同，由被告给付原告已完工程的工程款及利息的诉讼请求，本院予以支持；利息应自起诉之日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至判决生效之日止。涉案工程在施工过程中，因被告间断性的违约而不支付工程进度款，致使工程停停建建，导致最后全面停工，故原告可在自涉案工程总建筑面积21180.75㎡减除已放弃优先受偿权的4574.74㎡外的16606.01㎡工程折价或者拍卖的价款中享有优先受偿权。对于原告主张的自2014年10月停工后至2016年11月期间管理及看护施工现场产生的相关费用，因涉案工程停工后一直由原告派员管护，由此产生的相关费用，被告应该支付。看护人员以两名考虑为宜，看护费用参照同年度我省农林牧渔业平均工资计

原、被告双方签订的建设工程施工合同，系双方真实意思表示，合法有效，双方应按照合同的约定履行各自的义务。在施工过程中，双方通过先后签订会议纪要和协议书的方式对工程款的结算及拨付进行了部分变更，被告理应按双方变更后的约定支付工程款。庭审中，被告同意解除双方签订的建设工程施工合同。被告未能举证证明其已按上述合同及协议书的约定向原告足额支付了工程款，故对于原告主张的解除双方签订的上述施工合同，由被告给付原告已完工程的工程款及利息的诉讼请求，本院予以支持；利息应自起诉之日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至判决生效之日止。涉案工程在施工过程中，因被告间断性的违约而不支付工程进度款，致使工程停停建

河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀08民终3095号上诉人（原审被告、反诉原告）：承德伟信房地产开发有限公司，住所地承德市双桥区铁路中居宅28号楼5单元254室。法定代表人：宋志瑞，总经理。委托诉讼代理人：李守强，男，1956年6月2日出生，汉族，住河北省承德市双桥区。系该公司职员。被上诉人（原审原告、反诉被告）：承德市三普建筑安装工程有限公司，住所地承德市双桥区西大街路北1……