建设工程施工合同纠纷 （2019）豫01民终24828号

结合华宸公司、碧云公司陈述，虽然有关履约保证金的内容被签订在《建设工程施工合同》中，但本案实际上为担保合同即质押合同，系华宸公司、碧云公司之间《建设工程施工合同》的从合同，碧云公司系质押权人，华宸公司为质押人，合同目的在于担保华宸公司依约履行建设工程施工合同的行为。本案争执在于碧云公司应退还华宸公司履约保证金的约定退款条件是否成就问题，一是华宸公司于2018年11月11日停工的原因是因碧云公司项目负责人离职以及监理单位暂停监理服务被荥阳市建设工程质量监督站通知所致，属于碧云公司原因造成的；二是截止目前，特别是华宸公司向碧云公司发出解除合同通知后，碧云公司仍未指派新的项目负责人与华宸公司对接以及监理单位仍处于缺失状态，致使华宸公司无法依约施工；三是若碧云公司及时采取措施消除上述阻碍因素，结合本案合同约定及本案事实，华宸公司将如约取得履约保证金返还请求权，但因碧云公司上述原因，致使约定退款条件不能成就，综上碧云公司上述行为已属于不正当阻碍约定退款条件的成就，本案依法视为该约定退款条件已经成就，故华宸公司支付碧云公司履约保证金共计800万元，扣除碧云公司退还华宸公司履约保证金共计240万元，

结合华宸公司、碧云公司陈述，虽然有关履约保证金的内容被签订在《建设工程施工合同》中，但本案实际上为担保合同即质押合同，系华宸公司、碧云公司之间《建设工程施工合同》的从合同，碧云公司系质押权人，华宸公司为质押人，合同目的在于担保华宸公司依约履行建设工程施工合同的行为。本案争执在于碧云公司应退还华宸公司履约保证金的约定退款条件是否成就问题，一是华宸公司于2018年11月11日停工的原因是因碧云公司项目负责人离职以及监理单位暂停监理服务被荥阳市建设工程质量监督站通知所致，属于碧云公司原因造成的；二是截止目前，特别是华宸公司向碧云公司发出解除合同通知后，碧云公司仍未指派新的项目负责人与华宸公司对接以及

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫01民终24828号上诉人（原审被告）：郑州碧云达克罗涂覆有限公司，住所地荥阳市乔楼镇中原西路与荥贾路交叉口东南侧。法定代表人：彭巧玲，该公司董事长。委托诉讼代理人：石少玉，上海市建纬（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘宁芳，上海市建纬（郑州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南华宸工程建设有限公司，住所地荥阳市中原西路636号。……