建设工程施工合同纠纷 （2016）皖01民终2179号

美联公司与扬子江公司签订的合同，为当事人真实意思表示，内容不违反国家法律、法规强制性规定，应为有效，双方均应按约履行义务。双方约定“钢结构验收完毕，在收到乙方提交的结算资料后60日内，甲方支付合同结算总金额的95%；钢结构建筑成套材料安装完成并通过钢结构单项验收合格满一年后5日内，甲方向乙方支付合同结算总金额5%”，故扬子江公司应于2013年8月3日前支付工程款325.85万元（343万元×95%），但仅支付205.8万元，构成违约，美联公司可顺延工期。原审法院要求扬子江公司限期提供进度款支付明细账目，扬子江公司未能提供，故扬子江公司主张美联公司支付违约金，依据不足，不予支持。原审法院依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：驳回上海扬子江建设（集团）有限公司的诉讼请求。案件受理费10800元，减半收取为5400元，由上海扬子江建设（集团）有限公司负担。扬子江公司上诉称：原审2015年6月9日立案，上诉人于9月28日收到判决书，且上诉人于7月16日向原审主审法官邮寄了付款发票证据，原判未论证上诉人提供的十二组证据。上

美联公司与扬子江公司签订的合同，为当事人真实意思表示，内容不违反国家法律、法规强制性规定，应为有效，双方均应按约履行义务。双方约定“钢结构验收完毕，在收到乙方提交的结算资料后60日内，甲方支付合同结算总金额的95%；钢结构建筑成套材料安装完成并通过钢结构单项验收合格满一年后5日内，甲方向乙方支付合同结算总金额5%”，故扬子江公司应于2013年8月3日前支付工程款325.85万元（343万元×95%），但仅支付205.8万元，构成违约，美联公司可顺延工期。原审法院要求扬子江公司限期提供进度款支付明细账目，扬子江公司未能提供，故扬子江公司主张美联公司支付违约金，依据不足，不予支持。原审法院依照《最

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖01民终2179号上诉人（原审原告）：上海扬子江建设（集团）有限公司，住所地上海市崇明工业园区秀山路28号122室，组织机构代码63058755-5。法定代表人：杜锦豪，董事长。委托代理人：秦辉，北京盈科（上海）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司，住所地上海市松江工业区江田东路208号，组织机构代码6……