买卖合同纠纷 （2021）鲁02民终2144号

太原旭辉公司与中铁十七局一公司签订的《商品混凝土采购合同》系双方真实意思表示，成立有效，双方应予遵守。庭审中双方共同确认中铁十七局一公司尚欠货款本金1403954.35元，故太原旭辉公司要求中铁十七局一公司支付拖欠货款1403954.35元的诉讼请求，依法予以支持。本案双方当事人的争议焦点为中铁十七局一公司是否应承担逾期付款违约金，太原旭辉公司主张中铁十七局一公司未及时支付货款给其造成了经济损失，中铁十七局一公司辩称，双方约定“具体付款视业主工程计价款拨付情况按比例支付，如出现业主原因资金不到位的情况，付款时间顺延，顺延期间不计利息；若甲方因种种原因未按约定支付货款，乙方承诺自愿放弃向甲方主张违约金、赔偿金、利息等的权利，通过协商解决；甲方依据本合同相关条款向乙方支付的违约金、赔偿金、利息的三项总额的最高上限为违约部分合同价款的0.001%”，不应支付利息。一审法院认为，依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者

太原旭辉公司与中铁十七局一公司签订的《商品混凝土采购合同》系双方真实意思表示，成立有效，双方应予遵守。庭审中双方共同确认中铁十七局一公司尚欠货款本金1403954.35元，故太原旭辉公司要求中铁十七局一公司支付拖欠货款1403954.35元的诉讼请求，依法予以支持。本案双方当事人的争议焦点为中铁十七局一公司是否应承担逾期付款违约金，太原旭辉公司主张中铁十七局一公司未及时支付货款给其造成了经济损失，中铁十七局一公司辩称，双方约定“具体付款视业主工程计价款拨付情况按比例支付，如出现业主原因资金不到位的情况，付款时间顺延，顺延期间不计利息；若甲方因种种原因未按约定支付货款，乙方承诺自愿放弃向甲方主张

山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁02民终2144号 上诉人（原审原告）：太原旭辉建材有限公司阳曲县分公司，住所山西省太原市阳曲县。 法定代表人：刘博，总经理。 委托诉讼代理人：颜梅雀，湖南旷真律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：中铁十七局集团第一工程有限公司，住所山东省青岛市黄岛区。 法定代表人：秦志斌，执行董事。 委托诉讼代理人：高吉利，男，1988年1月15日出生……