建设工程施工合同纠纷 （2018）黔26民初136号

本案争议焦点为：一、案涉总承包合同是否应当解除；二、案涉工程价款和履约保证金的责任承担主体；三、案涉工程价款数额的确定；四、工程价款利息和履约保证金利息是否应予支持；五、原告对其完成的工程是否享有优先受偿权。关于争议焦点一，案涉总承包合同是否应当解除的问题。被告中鸿盛公司、骅鑫公司、嘉鸿公司合作投资案涉骅鑫·商务港项目，中鸿盛公司作为发包人将案涉项目工程总发包给原告晟浩公司进行施工，双方签订了案涉总承包合同。案涉工程施工过程中，2016年11月22日贵州省黄平县人民法院向中鸿盛公司发出停工通知书，因该院在执行其他公司与骅鑫公司等金融借款合同纠纷一案，需对骅鑫公司名下的土地使用权进行评估拍卖，故通知中鸿盛公司在评估及拍卖期间暂停施工。案涉骅鑫·商务港项目工程遂一直停工至今。现总承包合同客观上无法继续履行，双方当事人签订合同的目的已无法实现，原告诉请解除合同，被告中鸿盛公司、骅鑫公司、嘉鸿公司对解除合同亦无异议，故原告诉请解除合同应予支持。关于争议焦点二，案涉工程价款和履约保证金的责任承担主体问题。被告中鸿盛公司、骅鑫公司、嘉鸿公司签订《骅鑫·商务港项目投资合作协议书》，约定三方合作投资案

本案争议焦点为：一、案涉总承包合同是否应当解除；二、案涉工程价款和履约保证金的责任承担主体；三、案涉工程价款数额的确定；四、工程价款利息和履约保证金利息是否应予支持；五、原告对其完成的工程是否享有优先受偿权。关于争议焦点一，案涉总承包合同是否应当解除的问题。被告中鸿盛公司、骅鑫公司、嘉鸿公司合作投资案涉骅鑫·商务港项目，中鸿盛公司作为发包人将案涉项目工程总发包给原告晟浩公司进行施工，双方签订了案涉总承包合同。案涉工程施工过程中，2016年11月22日贵州省黄平县人民法院向中鸿盛公司发出停工通知书，因该院在执行其他公司与骅鑫公司等金融借款合同纠纷一案，需对骅鑫公司名下的土地使用权进行评估拍卖，故

贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黔26民初136号原告：贵州晟浩建设工程有限公司（原名称贵州川江建设工程有限公司）,住所地贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市友庄路贵都花园高层商住楼1栋2单元。法定代表人：李江龙，董事长。委托诉讼代理人：张先军，贵州贵信律师事务所律师。委托诉讼代理人：王树元，贵州贵信（施秉）律师事务所律师。被告：深圳中鸿盛投资管理有限公司，住所地广……