建设工程施工合同纠纷 （2015）滁民一终字第00091号

来安建筑装潢公司和瑞申公司在履行建设工程施工合同过程中产生纠纷，双方在来安县经济技术开发区管理委员会的协调下，签订了《瑞申厂房工程款付款协议》，协议对建设工程的交付、工程款的最终结算及履行和违约责任、工程质量中存在问题的解决等均作出了明确约定，该付款协议是在政府主管部门的协调下，由当事人双方自愿达成的，已被生效判决确认为有效，瑞申公司辩称该付款协议存在显失公平等应予撤销的情形，但其未能提供足以推翻上述生效判决的证据，故对其辩解不予采信。瑞申公司辩称来安建筑装潢公司延期交付，应承担违约责任。因“付款协议”载明：“乙方承建的甲方瑞申塑胶有限公司厂房已经竣工，工程决算已经结束，根据甲乙双方协商一致同意协议如下”，第四条载明：“双方通过协商：甲方付给乙方80万元工程款，该工程所有账务全部结清，双方都不得追加任何费用”，可见该“付款协议”是双方对建设工程的最终结算，对之前存在的分歧作了一次性解决，在“付款协议”中，双方已对建设工程的交付时间作出了变更；庭审中，瑞申公司也认可在“付款协议”签订的次日，其接受了来安建筑装潢公司对建设工程的交付，故本院对瑞申公司的辩解不予采信。瑞申公司还辩称建设工程质

来安建筑装潢公司和瑞申公司在履行建设工程施工合同过程中产生纠纷，双方在来安县经济技术开发区管理委员会的协调下，签订了《瑞申厂房工程款付款协议》，协议对建设工程的交付、工程款的最终结算及履行和违约责任、工程质量中存在问题的解决等均作出了明确约定，该付款协议是在政府主管部门的协调下，由当事人双方自愿达成的，已被生效判决确认为有效，瑞申公司辩称该付款协议存在显失公平等应予撤销的情形，但其未能提供足以推翻上述生效判决的证据，故对其辩解不予采信。瑞申公司辩称来安建筑装潢公司延期交付，应承担违约责任。因“付款协议”载明：“乙方承建的甲方瑞申塑胶有限公司厂房已经竣工，工程决算已经结束，根据甲乙双方协商一致同

安徽省滁州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）滁民一终字第00091号上诉人（原审被告）：滁州瑞申塑胶有限公司，住所地安徽省来安县，组织机构代码68812794-9。法定代表人：姚海波，该公司董事长。委托代理人：万晓缨，上海敏诚善律师事务所律师。委托代理人：韦赟斌，上海敏诚善律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：来安县建筑装璜工程有限责任公司，住所地安徽省来安县，组织机构代码1527464……