建设工程施工合同纠纷 （2018）闽07民终479号
裁判要旨
福华公司将其所承建的碧全江誉一期C标段22#、23#、25#楼以及23#、25#楼地下室的土建、水电安装、消防工程及相关配套工程转包给无相应资质张建成施工，违反了法律法规的禁止性规定，其所签订的《建设工程施工补充协议》为无效合同。虽然合同无效，但鉴于本案工程已由张建成实际施工完成并经竣工验收合格，福华公司应参照协议约定支付工程款。但根据庭审查明，讼争工程的总价款为38717287元，扣除福华公司已支付的工程款30491381元，未付工程款为8225906元，张建成诉请超出部分，不予支持。讼争工程竣工验收后，碧全公司与福华公司即将工程委托福建晏圣工程管理有限公司进行工程造价审核，从一审和二审的审核书来看，说明当事人对讼争工程的造价问题均在协商和审核过程中，在双方当事人未最终确定工程造价的情况下，张建成要求福华公司支付逾期付款利息无依据，该诉讼请求不予支持。本案讼争工程虽尚未结算，但碧全公司已按约定支付福华公司进度款，并未拖欠工程款，张建成要求碧全公司在欠付工程款范围内承担责任，无依据，该项诉请不予支持。张建成与福华公司所签订的《建设工程施工补充协议》违反法律法规的禁止性规定，为无效合同，
摘要
张建成、福建福华建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
福建省南平市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）闽07民终479号上诉人（原审原告、反诉被告）：张建成，男，1962年2月20日出生，汉族，住福建省南平市建阳区。委托诉讼代理人：张凌，重庆乾力律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：福建福华建设工程有限公司，住所地福建省宁德市蕉城区建新花园2幢203室。法定代表人：阮锋，总经理。委托诉讼代理人：黄宜长，福建九越律师事务所律师。原审被告：……