建设工程施工合同纠纷 （2019）冀08民终1173号
裁判要旨
涉案《尾矿库堤坝工程施工合同》约定竣工日期为2012年12月15日，实际竣工验收日期为2015年8月10日，在延期施工中被上诉人宽城满族自治县房产建筑安装工程有限公司是否存在过错，对上诉人宽城铧尖金矿有限公司主张的经济损失应否承担赔偿责任，一审法院对以上事项应予以查明。一审法院认定事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销河北省宽城满族自治县人民法院（2018）冀0827民初1169号民事判决；二、本案发回河北省宽城满族自治县人民法院重审。上诉人宽城铧尖金矿有限公司预交的二审案件受理费34734.00元均予以退回。审判长 裴赤博审判员 张认众审判员 高伶丽二〇一九年五月二十日书记员 赵萌萌
摘要
涉案《尾矿库堤坝工程施工合同》约定竣工日期为2012年12月15日，实际竣工验收日期为2015年8月10日，在延期施工中被上诉人宽城满族自治县房产建筑安装工程有限公司是否存在过错，对上诉人宽城铧尖金矿有限公司主张的经济损失应否承担赔偿责任，一审法院对以上事项应予以查明。一审法院认定事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销河北省宽城满族自治县人民法院（2018）冀0827民初1169号民事判决；二、本案发回河北省宽城满族自治县人民法院重审。上诉人宽城铧尖金矿有限公司预交的二审案件受理费34734.00元均予以退回。审判长 裴赤博审判员
正文（节选）
河北省承德市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）冀08民终1173号上诉人（原审被告）：宽城铧尖金矿有限公司，住所地河北省宽城满族自治县铧尖乡铧尖村。法定代表人：马玉民，总经理。委托诉讼代理人：周志军，男，该公司工作人员。委托诉讼代理人：李宗满，河北伸正律师事务所律师。被上诉人（原审原告、）：宽城满族自治县房产建筑安装工程有限公司，住所地河北省宽城满族自治县宽城镇环城路。法定代表人：袁瑞标，……