建设工程合同纠纷 （2014）延中民再终字第8号

本案的建设工程施工合同虽然由太阳山庄公司与双鸭山矿务局第二建筑安装工程公司签订，但是张忠尚作为双鸭山矿务局第二建筑安装工程公司工程项目经理，而且是垫资的实际施工人，有主张工程款的权利，张忠尚具备诉讼主体资格。太阳山庄公司下发的停止施工通知书只是因冬季无法施工而暂时停工并不是双方解除合同。太阳山庄公司派驻工地代表郭宝林对张忠尚已完工程量和已完工程价款进行确认的行为因没有取得太阳山庄公司授权，不能视为双方已进行结算。双方既未达成结算协议，也无法采用其他方式确定工程款，一审法院根据当事人的申请委托鉴定机构对张忠尚施工的两栋别墅的各项建设费用及所需材料费、人工费进行价格鉴定，双方对此鉴定结论没有异议，对该鉴定结论应予以采信。工程未能复工致使整体工程不能竣工验收，责任在太阳山庄公司，且太阳山庄公司作为受益人应当支付各项建设费用及所需材料费、人工费。因双方当事人对已完工程没有进行结算，张忠尚随时可以主张权利。太阳山庄公司主张被上诉人张忠尚的诉求已过诉讼时效，证据不足。综上，原审判决并无不当，应予维持。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决

本案的建设工程施工合同虽然由太阳山庄公司与双鸭山矿务局第二建筑安装工程公司签订，但是张忠尚作为双鸭山矿务局第二建筑安装工程公司工程项目经理，而且是垫资的实际施工人，有主张工程款的权利，张忠尚具备诉讼主体资格。太阳山庄公司下发的停止施工通知书只是因冬季无法施工而暂时停工并不是双方解除合同。太阳山庄公司派驻工地代表郭宝林对张忠尚已完工程量和已完工程价款进行确认的行为因没有取得太阳山庄公司授权，不能视为双方已进行结算。双方既未达成结算协议，也无法采用其他方式确定工程款，一审法院根据当事人的申请委托鉴定机构对张忠尚施工的两栋别墅的各项建设费用及所需材料费、人工费进行价格鉴定，双方对此鉴定结论没有异议，

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2014）延中民再终字第8号上诉人（原审被告）：珲春太阳山庄开发有限公司。住所在珲春市。法定代表人：崔宝元，董事长。委托代理人：刘建民，吉林何晓明律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张忠尚，男，1956年12月8日生，汉族，无职业，现住浙江省东阳市。委托代理人：刘春林，吉林竟捷律师事务所律师。原审第三人：双鸭山盛泰建筑安装有限公司，住所在黑龙……