建设工程施工合同纠纷 （2019）川04民终1256号
裁判要旨
由于四川恒通鑫元建设工程有限公司、攀枝花市恒瑞鑫建筑劳务有限公司在施工过程中，实际存在增量工程施工的情况，尽管长矶公司不认可增量工程施工价款及工期顺延，但增量工程施工必然会导致工程价款增加及工期顺延亦是事实，一审中未对增量工程价款予以处理，并对所导致顺延的工期予以确认、扣减，认定事实存在错误。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下： 一、撤销四川省攀枝花市仁和区人民法院（2019）川0411民初1833号民事判决； 二、本案发回四川省攀枝花市仁和区人民法院重审。 上诉人四川恒通鑫元建设工程有限公司、攀枝花市恒瑞鑫建筑劳务有限公司预交的二审案件受理费36774元予以退回。 审 判 长 熊 疆 审 判 员 程 倩 审 判 员 刘起新 二〇一九年十二月十九日 法官助理 潘红梅 书 记 员 姚星延 百度搜索“”
摘要
由于四川恒通鑫元建设工程有限公司、攀枝花市恒瑞鑫建筑劳务有限公司在施工过程中，实际存在增量工程施工的情况，尽管长矶公司不认可增量工程施工价款及工期顺延，但增量工程施工必然会导致工程价款增加及工期顺延亦是事实，一审中未对增量工程价款予以处理，并对所导致顺延的工期予以确认、扣减，认定事实存在错误。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下： 一、撤销四川省攀枝花市仁和区人民法院（2019）川0411民初1833号民事判决； 二、本案发回四川省攀枝花市仁和区人民法院重审。 上诉人四川恒通鑫元建设工程有限公司、攀枝花市恒瑞鑫建筑劳务有限公司预交的二审案件受理费36774元予
正文（节选）
四川省攀枝花市中级人民法院 民 事 裁 定 书 (2019)川04民终1256号 上诉人（原审被告、反诉原告）：四川恒通鑫元建设工程有限公司，住所地四川省攀枝花市东区新源路630号附2号。统一社会信用代码：9151040020436210XH。 法定代表人：易文华，该公司总经理。 委托诉讼代理人：邱琼，四川民慷律师事务所律师。执业证号：15104201511325898。 委托诉讼代理人：刘忠鑫，……