建设工程施工合同纠纷 （2018）津02民终2996号
裁判要旨
通用公司将涉案工程发包给二建公司后，二建公司将工程劳务部分分包给杨怀江这一无劳务作业法定资质的个人，二建公司及杨怀江的行为违反了建筑法及合同法的相关规定，二建公司与杨怀江之间的劳务分包协议为无效合同，二建公司及杨怀江的行为依法应当确认为无效行为。虽然杨怀江自二建公司处分包工程的行为无效，鉴于杨怀江已完成了其分包部分的工程施工，且涉案工程已于2007年经过竣工验收合格并交付通用公司实际使用，故本案杨怀江有权主张工程价款的给付。对于杨怀江主张的80万元工程款，一审法院认为，根据已经查明的案件事实，杨怀江、二建公司和通用公司已经达成一致意见，由通用公司将120万元工程款支付给杨怀江，以消灭通用公司对二建公司上述120万元的债务。对于付款时间，通用公司亦明确为2014年10月前向杨怀江付款50万元、2015年12月31日前付款50万元、2016年春节前付款20万元。上述约定，系各方当事人真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，该约定对三方均具有约束力。截止诉讼，通用公司尚欠付杨怀江工程款80万元，故杨怀江主张通用公司给付工程款的诉讼请求法院予以支持。对于杨怀江主张的逾期付款利息损失，
摘要
天津通用科技有限公司、杨怀江建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2018）津02民终2996号上诉人（原审被告）：天津通用科技有限公司，住所地天津自贸试验区（天津港保税区）空港蔷薇路12号。法定代表人：王玉平，董事长。委托诉讼代理人：赵晓博，女，该公司职员。委托诉讼代理人：卜永利，天津宇平律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：杨怀江，男，1959年12月4日出生，汉族，无业，住天津市和平区。委托诉讼代理人：徐亚儒，天津……