装饰装修合同纠纷 (2019)云0524民初713号
裁判要旨
原告提交的证据被告未到庭质证,视为放弃质证的权利,本院对原告向法庭提交的上述证据的真实性、合法性及关联性,以及证据的证明力予以采信。 经法庭审理,本院确认如下法律事实:2018年7月29日,原告与被告签订合同,约定由被告包工包料为原告位于昌宁山水田苑3栋3单元702室的房屋进行装修,双方对工期、工程款及其支付方式、违约责任和争议解决方式等内容进行了约定。 合同约定的内容如下:1.2工程装饰装修面积为205平方米;1.6工程期限150日(以实际工作日计算);1.7工程款:本合同工程造价为246,800元;11.4由于乙方(被告)责任延误工期的,每延误一日,乙方(被告)支付给甲方(原告)本合同工程造价金额2%的违约金。 合同签订后于2018年8月10日被告开始施工,只至2019年3月16日,被告无故停止装修。 原告先后四次向被告支付工程款和材料款225,440元。 经结算被告已完成的工程价值为92,736.39元。 后经原告多次催促,被告均以种种理由为借口拒绝继续履行合同,之后被告的法定代表人下落不明。 本院认为,装饰装修合同是指建筑装饰装修企业与发包方订立的明确装饰装修中双方权利义务的协
摘要
杨正兰与保山中匠装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
云南省昌宁县人民法院民 事 判 决 书(2019)云0524民初713号原告:杨正兰,女,1969年1月16日生,汉族,云南省昌宁县人,大专文化,教师,住昌宁县。 委托诉讼代理人:管华轩,云南金曦(昌宁)律师事务所律师。 一般委托代理。 被告:保山中匠装饰工程有限公司,统一社会信用代码:91530502MA6KEHNXD。 住所地:隆阳区永昌路中央名门小区5幢D109号商铺。 法定代表人:杨志杰,……