装饰装修合同纠纷 （2019）鄂0105民初2039号
裁判要旨
原告曾茹与被告全民易装公司签订的《委托装修服务合同》、原告曾茹与被告全民易装公司、第三方武汉中鑫宏实业有限公司签订的《全民易装网广告宣传合作协议书》系各方真实意思表示，合同及协议书有效。 关于违约责任问题，被告施工工期应于2017年8月22日竣工，实际至2018年3月20日才完工验收，严重超期210天。 在案证据显示原告并没有频繁变更设计或增减项，相反被告工作人员签字的若干文书均证明在计划竣工日期后被告还存在多处未完工的情况，被告应承担迟延履行的违约责任。 《委托装修服务合同》第五条违约责任第5点约定“除本合同第三条第8点约定外，乙方（即被告）超期完工30日以内的，每超出一日应按甲方（即原告）已支付预付款总金额的万分之五向甲方赔偿；乙方超期完工30日以上的，应在30日内退还甲方已支付的全部装修款项，同时乙方不准对已装修部分进行拆除。” 被告超期完工自应承担违约责任，但从本案事实来看，原告房屋已实际装修完毕，且被告通过发放广告宣传费的方式实际返还了部分款项，仍要求被告承担退还全部装修款的违约责任，有失公允，故对于违约赔偿金额本院酌情调整。 违约条款约定超期完工30日以内的，每日按已支付款
摘要
曾茹与武汉全民易装网科技股份有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖北省武汉市汉阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0105民初2039号原告：曾茹，女，1978年7月27日出生，汉族，住武汉市汉阳区。 委托诉讼代理人：曾新民，男，1949年11月13日出生，汉族，住武汉市汉阳区。 系原告的父亲。 特别授权代理。 被告：武汉全民易装网科技股份有限公司，住所地：武汉市青山区青山镇武汉国际钢铁物流服务中心（钢谷）****。 法定代表人：陈建强，系该公司总经理……