建设工程施工合同纠纷 （2018）新4202民初954号

根据《中华人民共和国合同法》第八条的规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。 当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 本案中，原告完成了办公室、职工宿舍、警卫室及围墙等主体工程，被告理应按照合同约定支付工程款。 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第三项的规定，被告迟延履行主要债务，经原告催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。 本案中，原告乌苏市建业建筑安装有限公司于2014年5月1日向被告乌苏市伊尔康公司及李顺发送停工通知，要求其案约定进度支付工程款，被告未在合理期限内支付工程款。 故对原告要求解除原被告签订的《建设工程施工承包合同》及《补充协议书》的诉讼请求，本院予以支持。 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 本案中，原告施工完工部分的工程造价为922735.62元，原告认可被告已付工程款280000元的事实，理应予以扣减。 故对原告要求被告支付工程款642735.62元的诉讼请求，本院予以支持

乌苏市建业建筑安装工程有限责任公司与乌苏市伊尔康医用敷料有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 民事判决书 （2018）新4202民初954号 原告：乌苏市建业建筑安装工程有限责任公司，住所地：乌苏市塔城路033号。 法定代表人：姜正学，男，1948年12月11日出生，汉族，系该公司经理，居民身份号码：×××。 联系电话：135XXXXXXXX。 委托诉讼代理人（特别授权）：仝北锋，男，1976年10月28日出生，汉族，系该公司员工，居民身份号码：×××。……