建设工程施工合同纠纷 （2015）铜中民二终字第217号

关于原告要求被告赔偿因工程逾期给原告造成的经济损失人民币358000元的问题。该损失金额经法院生效判决予以认定，应予确认。该损失如何承担，原告富强公司于2012年5月30日与被告张德胜签订《建筑劳务承包合同》，属无效合同。依照《中华人民共和国合同法》第五十八条之规定“合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”。本案中，原告将自己承包的工程以劳务分包的形式违法转包给被告施工，该工程在施工过程中，原告富强公司作为一家有资质的建筑公司，应当对自己所承建的工程进行科学的管理，并保证工程按期完成，由于原告疏于对工程质量、工程进度的管理以及张德胜在提供劳务过程中疏于对施工人员的管理从而导致该工程逾期。对于该损失，原告应当承担主要责任，被告应当承担次要责任。对于原、被告所承担的比例，结合本案的实际情况，原告承担80%为286400元，被告承担20%为71600元。关于原告要求代扣被告所得工程款的应缴税款的主张。因原、被告双方在合同中并没有约定由谁提供建安发票，原、被告双方应

关于原告要求被告赔偿因工程逾期给原告造成的经济损失人民币358000元的问题。该损失金额经法院生效判决予以认定，应予确认。该损失如何承担，原告富强公司于2012年5月30日与被告张德胜签订《建筑劳务承包合同》，属无效合同。依照《中华人民共和国合同法》第五十八条之规定“合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”。本案中，原告将自己承包的工程以劳务分包的形式违法转包给被告施工，该工程在施工过程中，原告富强公司作为一家有资质的建筑公司，应当对自己所承建的工程进行科学的管理，

贵州省铜仁市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）铜中民二终字第217号上诉人（一审原告）贵州富强建筑工程有限公司。法定代表人傅玉林，该公司总经理。委托代理人吴志国，黔东律师事务所律师。代理权限，特别授权。上诉人（一审被告）张德胜，男，1976年11月1日出生，汉族。委托代理人杨秀炉，系贵州驰名律师事务所律师。代理权限，特别授权。上诉人贵州富强建筑工程有限公司（下称“富强公司”）与上诉人张德胜……