建设工程施工合同纠纷 （2019）冀10民终6249号

双方自愿签订的《建设工程施工（分包）协议》合法有效，双方均应遵守执行。在合同履行中，造成工期延误，是双方原因造成，所以，双方主张追究对方违约责任的主张均不予支持。双方均主张解除合同，且涉案工程已由第三方继续施工，合同实际上已经没有履行必要，所以准予解除双方的合同关系。被告主张合同外增项部分（16.4立方米）的计算单价应当为500多元，但是没有向法院提供证据，应由其承担举证不能的责任，法院酌定增项部分也按照合同约定内部分的单价每立方米343元计价。双方约定了合同单价，又对已完工程量进行了结算，工程价款应为：343元/立方米*898.36立方米=308137.48元，减去原告已付款10万元，原告尚欠208137.48元未付，应当支付给被告。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，判决：一、原告（反诉被告）廊坊市建安建筑工程有限公司于本判决生效之日起五日内给付被告（反诉原告）永清县金顺建筑安装有限公司工程款208137.48元；二、驳回原告（反诉被告）廊坊市建安建筑工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）永清县金顺建筑安装有限公司的其他诉讼请求。 本院二审期间

双方自愿签订的《建设工程施工（分包）协议》合法有效，双方均应遵守执行。在合同履行中，造成工期延误，是双方原因造成，所以，双方主张追究对方违约责任的主张均不予支持。双方均主张解除合同，且涉案工程已由第三方继续施工，合同实际上已经没有履行必要，所以准予解除双方的合同关系。被告主张合同外增项部分（16.4立方米）的计算单价应当为500多元，但是没有向法院提供证据，应由其承担举证不能的责任，法院酌定增项部分也按照合同约定内部分的单价每立方米343元计价。双方约定了合同单价，又对已完工程量进行了结算，工程价款应为：343元/立方米*898.36立方米=308137.48元，减去原告已付款10万元，原告尚

河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀10民终6249号 上诉人（原审原告、反诉被告）：廊坊市建安建筑工程有限公司，住所地河北省廊坊市经济技术开发区芙蓉道9号。 法定代表人：安保山，执行董事。 委托诉讼代理人：王金河，河北廊飞律师事务所律师。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：永清县金顺建筑安装有限公司，住所地河北省廊坊市永清县龙虎庄乡马家营村。 法定代表人：杜金刚，总经理。 ……