债权人代位权纠纷 （2019）豫0324民初1440号
裁判要旨
本案系债权人代位权纠纷。 马振祥承包被告栾川县隆鑫食用菌研发有限公司办公楼工程，被告理应向马振祥支付相应工程款，但因马振祥死亡，债务人张彩苹、马志举怠于行使对被告栾川县隆鑫食用菌研发有限公司的到期债权，原告沈愣为保全其债权，以自己的名义代替张彩苹、马志举向被告栾川县隆鑫食用菌研发有限公司行使权利。 本案中，原告沈愣主张该涉案办公楼实际施工面积为1223.87平方米，按照被告栾川县隆鑫食用菌研发有限公司和马振祥签订的《建筑协议》约定的780元每平方米的工程造价，认为协议施工款为954618.6元，因被告栾川县隆鑫食用菌研发有限公司对涉案办公楼实际施工面积未提出异议，亦未提出证据予以反驳，故对原告沈愣该主张，本院予以支持，本院认定被告栾川县隆鑫食用菌研发有限公司应支付马振祥协议施工款为954618.6元。 被告栾川县隆鑫食用菌研发有限公司主张因马振祥的原因，造成工程停工，被告有权终止协议不应支付施工款的辩由，因被告栾川县隆鑫食用菌研发有限公司未提供相关证据证明何时停工，停工后与马振祥协议如何履行等事实，故该辩由本院不予支持。 关于被告栾川县隆鑫食用菌研发有限公司认为其与马振祥协议约定的工程
摘要
沈愣与栾川县隆鑫食用菌研发有限公司债权人代位权纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省栾川县人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0324民初1440号原告：沈愣，男，汉族，1968年8月8日出生，住河南省栾川县。 委托代理人：冯成栋，洛阳市栾川县信达法律服务所法律工作者，特别代理。 被告：栾川县隆鑫食用菌研发有限公司，住所地栾川县栾川乡雷湾村，统一社会信用代码91410324077825094J。 法定代表人：张明杰,男，汉族，1965年8月29日出生，住河南省栾川县。 ……