建设工程施工合同纠纷 （2016）云01民初558号

首先，关于原告诉请判令被告支付欠付工程款、利息及违约金的请求问题。《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”本案中，原告作为有合法施工资质的单位与被告就案涉装修工程项目签订的施工合同及补充协议，系双方真实意思的表示，没有违反法律、行政法规禁止性规定的情形，应为合法有效，对双方均有法律约束力，均应依约履行。现原告要求被告支付工程款，依据的是“其报送给被告的工程结算款－被告已付工程款＋限高停工补偿费＋设计补偿费”，合计所得。被告则异议认为双方工程款尚未达成最终结算意见，付款条件尚未具备；限高停工费为不可抗力所致其应免责；设计费按合同约定已含在合同价款里，不存在补偿的问题。对此本院认为，原告依合同完成施工并将涉案工程交被告验收使用后，原告按双方《建设工程施工合同》通用条款“竣工结算”部份33.2条的约定，于2014年8月21日向被告提交《幕墙装饰工程结算书》，但在收到结算书后的28天内，被告没有按约定给予“确认或修改意见”，按合同该条的约定，第29天付款条件即成就，被告未付款已经违约。故对于欠付工程款，在原告提交工程结算书作为确定工程款数额的依据后，

首先，关于原告诉请判令被告支付欠付工程款、利息及违约金的请求问题。《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”本案中，原告作为有合法施工资质的单位与被告就案涉装修工程项目签订的施工合同及补充协议，系双方真实意思的表示，没有违反法律、行政法规禁止性规定的情形，应为合法有效，对双方均有法律约束力，均应依约履行。现原告要求被告支付工程款，依据的是“其报送给被告的工程结算款－被告已付工程款＋限高停工补偿费＋设计补偿费”，合计所得。被告则异议认为双方工程款尚未达成最终结算意见，付款条件尚未具备；限高停工费为不可抗力所致其应免责；设计费按合同约定已含在合同价款里，不

云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）云01民初558号原告：深圳金粤幕墙装饰工程有限公司，住所地：广东省深圳市福田区八卦岭工业区5—1区533栋。法定代表人：万树春，总经理。委托诉讼代理人：孟筠，泰和泰（昆明）律师事务所律师。特别授权代理。委托诉讼代理人：黄馨，系该公司项目经理。特别授权代理。被告：昆明盘通屋业有限公司，住所地：昆明市五华区南屏街昆明世纪广场C2幢A单元19层19……