建设工程施工合同纠纷 （2019）苏0508民初495号
裁判要旨
承包人违法分包建设工程的行为无效。 本案中，被告建总公司将案涉工程分包给原告宏金公司并未取得建设方即苏州市保障性住房建设有限公司的认可，其分包行为违法，故其与原告宏金公司签订的案涉施工合同无效。 合同无效，但工程经竣工验收合格的，当事人主张工程价款时请求按照合同约定的工程价款结算条款进行结算的，应予以支持，故案涉施工合同中关于工程款结算的相关条款仍应作为双方的结算依据。 根据原告宏金公司方、被告建总公司方及脚手架劳务班组方签订的《会议纪要》记载，周XX长期不在工地现场，造成管理混乱，安全设施缺料，导致项目停工，且自案涉工程开工以来，工人工资一直由被告建总公司代原告宏金公司发放，三方遂协商确定工人工资继续由被告建总公司代发，部分辅材款由被告建总公司直接代为支付。 为此，在施工过程中，被告建总公司确代原告宏金公司支付了大量的劳务费及材料费。 由于原告宏金公司在本案中仅主张总工程款中65%的材料费，故本院对于被告建总公司所垫付的材料款及装卸费、叉车费等其他除工人工资之外的款项予以审核认定，被告建总公司垫付的上述款项应与原告宏金公司主张的材料费予以抵扣。 根据被告建总公司向本院提交的《18
摘要
上海宏金设备工程有限公司与通州建总集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省苏州市姑苏区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0508民初495号 原告：上海宏金设备工程有限公司，住所地上海市金山区朱泾镇鸿电路88号。 法定代表人：章春雨，总经理。 委托诉讼代理人：岳巍，上海市锦天城律师事务所律师。 委托诉讼代理人：顾海涛，上海市锦天城律师事务所律师。 被告：通州建总集团有限公司，住所地江苏省南通高新区新世纪大道998号。 法定代表人：张晓华，总经理……