建设工程施工合同纠纷 （2014）锡民终字第0311号

永康公司与伟丰公司签订的建设工程施工合同有效，双方均应按合同履行义务。江苏苏中工程造价咨询有限公司于2010年12月20日作出的审核报告系永康公司委托审计，且永康公司予以认可，现伟丰公司除对该审核报告扣除的土建落水管、粉刷款、耐磨地坪款有异议外，对该报告审定的工程款3942619.35元予以认可，故可认定本案所涉工程除土建落水管、粉刷款、耐磨地坪外造价为3942619.35元；关于伟丰公司提出的审核报告扣除的金额为36065.45元的土建落水管由其施工的主张，因未举证证明，永康公司又不予认可，故法院不予采信；关于伟丰公司提出的审核报告扣除的金额为132250.51元地坪及金额为72248.42元的粉饰，根据伟丰公司提供的证据，可认定由伟丰公司分包给他人施工，按合同约定该部分永康公司不予付款，但考虑到本案工程已经验收合格，该条款约定的违约责任对伟丰公司过重，法院适用公平原则予以适当调整，伟丰公司不得从中得利，伟丰公司支付给分包人的款项127800元（耐磨地坪款90000元、粉刷款37800元）应由永康公司支付；关于工期问题，由永康公司监理签字的可以扣除的工期应认定为166天（其中关于外墙

永康公司与伟丰公司签订的建设工程施工合同有效，双方均应按合同履行义务。江苏苏中工程造价咨询有限公司于2010年12月20日作出的审核报告系永康公司委托审计，且永康公司予以认可，现伟丰公司除对该审核报告扣除的土建落水管、粉刷款、耐磨地坪款有异议外，对该报告审定的工程款3942619.35元予以认可，故可认定本案所涉工程除土建落水管、粉刷款、耐磨地坪外造价为3942619.35元；关于伟丰公司提出的审核报告扣除的金额为36065.45元的土建落水管由其施工的主张，因未举证证明，永康公司又不予认可，故法院不予采信；关于伟丰公司提出的审核报告扣除的金额为132250.51元地坪及金额为72248.42

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）锡民终字第0311号上诉人（原审被告）江苏永康机械有限公司。法定代表人盛才良，该公司董事长。委托代理人王小明，该公司职员。委托代理人何俊英，江苏俊英律师事务所律师。被上诉人（原审原告）江苏伟丰建筑安装集团有限公司。法定代表人石舅生，该公司董事长。委托代理人吴汉君，该公司项目经理。委托代理人邵君，江苏太滆律师事务所律师。上诉人江苏永康机械有限公司……