建设工程施工合同纠纷 （2016）宁03民终728号

原告欧其武从被告顾卿处分包宁夏发电集团太阳山光伏发电站三期30MWP工程厂区建筑物（10MWP电气土建总包）施工工程中的砼桩浇筑工程，约定一次性包干，其性质应当属于劳务分包，属于建设工程范畴。虽然签订了工程承包合同，但该合同系原告自行签订，于无效合同。但原告按照合同要求完成施工，并交付被告顾卿，被告顾卿应当按照合同约定支付工程款。虽然原告的工程未经被告顾卿验收，但本院依原告申请调取的工程竣工证明书中载明涉案工程整体工程的竣工日期为2013年6月30日，能够证明原告所建工程已于2013年6月30日交付被告顾卿。被告应当按照约定支付原告工程款，故对原告要求被告支付其工程款的诉讼请求予以支持；关于工程款数额，虽然双方签订的合同无效，但被告顾卿当庭认可实际工程数量及单价与合同约定一致，即工程总价款为721600元，被告顾卿已经支付431715元，剩余工程款为289885元，因质量问题扣除罚款5000元，故被告顾卿应当支付原告工程款为284885元，对超出部分不予支持。关于原告主张因迟延付款的利息损失，合同约定的付款日期亦无法律效力。根据法律规定，当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定

原告欧其武从被告顾卿处分包宁夏发电集团太阳山光伏发电站三期30MWP工程厂区建筑物（10MWP电气土建总包）施工工程中的砼桩浇筑工程，约定一次性包干，其性质应当属于劳务分包，属于建设工程范畴。虽然签订了工程承包合同，但该合同系原告自行签订，于无效合同。但原告按照合同要求完成施工，并交付被告顾卿，被告顾卿应当按照合同约定支付工程款。虽然原告的工程未经被告顾卿验收，但本院依原告申请调取的工程竣工证明书中载明涉案工程整体工程的竣工日期为2013年6月30日，能够证明原告所建工程已于2013年6月30日交付被告顾卿。被告应当按照约定支付原告工程款，故对原告要求被告支付其工程款的诉讼请求予以支持；关于工

宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）宁03民终728号上诉人（原审被告）：顾卿，男，1973年1月30日出生，回族，住宁夏回族自治区吴忠市利通区。被上诉人（原审原告）：欧其武，男，1958年7月16日出生，汉族，住宁夏回族自治区灵武市。委托诉讼代理人：马东文，吴忠市利通区金星法律服务所法律工作者。特别授权代理。原审被告：山西省工业设备安装有限公司，住所地：山西省太原市小店……